索赔与现场签证的.pptVIP

索赔与现场签证 ;2008清单计价规范关于工程结算总价计算程序 如何进行索赔 如何进行现场签证;（1）单位工程竣工结算汇总表 （2）索赔与现场签证计价汇总表 （3）费用索赔申请（核准）表 （4）现场签证表 （5）工程款支付申请（核准）表; （1）单位工程竣工结算汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页; （2） 索赔与现场签证计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页; （3）费用索赔申请（核准）表 工程名称： 标段： 编号：; （4）现场签证表 工程名称： 标段： 编号：;（5）工程款支付申请（核准）表 工程名称： 标段： 编号：;序号;2.1 学习研究索赔的基本理论（相关法律文件） 2007中华人民共和国施工招标文件（2007年版）合同条款及格式 GB 50500-2008建设工程工程量清单计价规范 （概念、原因、分类、原则、价款调整）;2.1.1 2.0.10 索赔（条款项目） 在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。;2.1.2 工程索赔产生的原因 （1）当事人违约 （2）不可抗力事件 （3）合同缺陷 （4）合同变更 （5）工程师指令 （6）其他第三方原因;（1）当事人违约 当事人违约常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。 发包人违约常常表现为没有为承包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等； 工程师未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约； 承包人违约的情况则主要是没有按照合同约定的质量、期限完成施工，或者由于不当行为给发包人造成其他损害。;【例1】发包人违约导致的索赔。 在某世界银行贷款的项目中，采用FIDIC合同条件，合同规定发包人为承包人提供三级路面标准的现场公路。由于发包人选定的工程局在修路中存在问题，现场交通道路在相当一段时间内未达到合同标准。承包人的车辆只能在路面块石垫层上行使，造成轮胎严重超常磨损，承包人提出索赔。工程师批准了对208条轮胎及其他零配件的费用补偿，共计1900万日元。;（2）不可抗力事件 不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 分为自然事件和社会事件。 自然灾害，如台风、洪水、冰雹 在施工过程中遇到了经现场调查无法发现、业主提供的资料中也未提到的、无法预料的情况，地下水、地质断层等。 社会事件，国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等。;【例2】不利自然条件导致的索赔。 某港口工程在施工过程中，承包人在某一部位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩石，开挖工作变得更加困难，工期拖延了4个月。这种情况就是承包人遇到了与原合同规定不同的、无法预料的不利自然条件，工程师应给予证明，发包人应当给予工期延长及相应的额外费用补偿。;（3）合同缺陷 合同文件规定不严谨甚至矛盾 合同中的遗漏或错误 （4）合同变更 设计变更 施工方法变更 追加或者取消某些工作 合同其他规定的变更等 ;（5）工程师指令 工程师指令产生索赔 指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材料、采取某些措施等(不在承包范围内)。 （6）其他第三方原因 与工程有关的第三方问题而引起的对本工程的不利影响 ;2.1.3 索赔分类 (1)按索赔的合同依据分类 明示的索赔 默示的索赔 (2)按索赔目的分类 工期索赔 费用索赔 3.按索赔事件的性质分类 工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其他索赔。 ; 某建筑公司某开发公司签订某房地产项目施工合同，工期为600天，因种种原因，建筑公司在工程完成至±0.00以下工程后（此时距开工已1000天）停止了施工。建筑公司起诉，要求开发公司支付拖欠的工程进度款2000余万元。开发公司随即提起反诉，要求赔偿因工期延误造成的经济损失4000余万元。 ;庭审中，建筑公司就工期问题答辩称，工期延误属实，但延误的原因在于工程量增加、设计变更以及开发公司未按合同约定足额支付工程进度款等，故延误的责任应由发包人承担。被告开发公司则认为，虽然有设计变更、工程量增加等事实，但由于承包人在施工过程中从未提出过工期顺延请求，未按合同规定办理过任何工期签证，因此可以认为承包人放弃了增加工期的权利