着重探析肥城市河西小学操场改造工程施工招标.docVIP

肥城市河西小学操场改造工程施工招标 项目编号：SDTAFC2016-0082-00 招 标 文 件 招 标 单 位： 招 标 代 理： 标 时 间：二O年月 。（） 7. 联系方式 7.1 招 标 人：肥城市河西小学 地 址：肥城市龙山路039 号 联 系 人：张主任 电 话：0538-3280193 7.2招标代理机构：青岛信达工程管理有限公司泰安分公司泰安市东岳大街西首亚特尔山和院子53-618263878366 电子邮件139.com 2016年6月2日 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 1.1 招标人 名称：肥城市河西小学 联系人：张主任 电话：0538-3280193 1.1 招标代理机构 名称：青岛信达工程管理有限公司泰安分公司 地址：泰安市东岳大街西首亚特尔山和院子53-6 联系人：马梅 电话 1.1 项目名称 肥城市河西小学操场改造工程 1.1 建设地点 肥城市河西小学院内 1.1 资金来源 财政资金 1.1 出资比例 100% 1.1 资金落实情况 已落实 1.1 招标范围 塑胶跑道，人造草坪，硅PU篮球场等工程施工，具体内容详见招标文件及工程量清单。 1.1 计划工期 工期： 90 日历天。 1.1 质量要求 执行国家现行验评标准，达到合格工程。 安全要求 安全无事故。 1.2 投标人资质条件、能力和信誉 1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件； 2、投标单位营业执照中必须具由与本次采购项目相适应的营业范围，且必须具备法人资格。 3、注册建造师资格：建筑或市政工程专业贰级及以上资格，且为未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 4、投标单位近3年必须具有同类业绩（同类业绩指：2013年1月1日至投标截止时间完成的，250米以上的塑胶跑道施工业绩。） 4、省外施工企业须具有进鲁施工备案。 5、本次招标不接受联合体投标。 1.2.2 是否接受联合体投标 不接受 1.7 踏勘现场 不组织 1.8.1 投标预备会 不召开 1.8.2 投标人提出问题的截止时间 投标截止时间前15天 1.8.3 招标人书面澄清的时间 投标截止时间前15天 1.9 分包 本项目不允许分包 1.10 偏离 不允许 2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止期前15天 2.2 投标截止时间 2016 年6月28日9时00分 2.2 投标人确认收到招标文件澄清的时间 确认收到招标文件澄清1日内。 2.2 投标人确认收到招标文件修改的时间 确认收到招标文件修改1日内。 3.1 构成投标文件的其他材料 详见投标文件组成 3.3 投标有效期 90天 3.4 投标保证金 投标保证金：肆万元人民币。 投标人须在开标前将投标保证金汇至肥城市公共资源交易中心下列账户： 收 款 人：肥城市公共行政服务中心 账 号： 2169 2232 3407 开户银行：中国银行肥城新城路支行 联系人：李雅琪 联系电话：0538--3232681 投标人应在投标截止时间前将投标保证金从单位基本账户汇至上述指定账户。否则，将被视为不实质响应招标文件，其投标按无效标处理。 资格审查资料原件的提交 附件1-附件9 3.5.1 投标人基本情况表 附件1：营业执照副本复印件 附件2：组织机构代码证复印件 附件3：参加投标的如为法定代表人，则须提供企业法定代表人身份证复印件；参加投标的如为其授权委托人，则须提供法定代表人授权委托书、被授权委托人的身份证及劳动保险手册或社保证明复印件。 附件4：基本账户银行开户许可证、投标人缴纳保证金的缴讫凭证复印件 附件5：本年度进鲁施工备案（省外施工企业提供）复印件 3.5.1 项目管理机构组成表 附件6：拟派项目经理的注册建造师证书及劳动保险手册或社保证明复印件。 附件7：现场主要管理人员（施工员、质检员、预算员、材料员、安全员）的岗位证书劳动保险手册或社保证明复印件 3.5.1 近年发生的诉讼及仲裁情况 附件8：法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书 3.5.1 近年发生的诉讼及仲裁要求的具体年份 近 2 年 3.5.2 近年完成的类似项目情况表 附件9：业绩：2013年1月1日至投标截止时间完成的，250米以上的塑胶跑道施工业绩。提供中国田径协会或国家体育用品质量监督检验中心或北京国体世纪体育用品质量认证中心出具的验收及合格证书（中国田径协会或国家体育用品质量监督检验中心或北京国体世纪体育用品质量认证中心官网能够查询）和施工合同复印件。 3.5.2 产品检验报告和认证证书 附件10：人造草坪生产