009-配电箱供货合同.doc

配电箱供货合同 需方：中国建筑一局（集团）有限公司华东公司【以下简称甲方】 供方：句容市创新建设工程有限公司【以下简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方负责中牟绿博园文化产业园安置小区建设项目2#安置区一期工程临建配电箱供货事宜达成如下协议： 工程概况 工程名称：中牟绿博园文化产业园安置小区建设项目2#安置区一期工程 工程地点：郑州中牟 供货产品明细 供货产品明细及图纸详见附件1和附件2 合同价款 本合同价款采用以下第 B 种方式确定，合同暂定总价为:￥ 1092000.00元(大写：壹百零玖万贰仟元整)。 A：固定总价： 合同总价为： / 元，大写 / 元（明细见第2条）。 以上价格为固定总价，包括为完成合同供货内容，达到验收标准所发生的一切材料/人工/机械/劳保/食宿/交通/行政事业收费/政府税费等费用；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入固定总价之中。在整个合同实施期间，固定总价不作任何调整。同时包括了装卸、安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。 若供货内容发生变更，双方另行签订合同或补充协议。 B：固定单价： 合同总价=固定单价×结算量 单价：见第2条 以上价格为固定单价，包括为完成合同供货内容，达到验收标准所发生的一切材料/人工/机械/劳保/食宿/交通/行政事业收费/政府税费等费用；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入合同单价之中。在整个合同实施期间，合同单价不作任何调整。同时包括了装卸、安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。 结算量：以现场实际验收通过为结算量。 价款支付 预付款 预付款为： / 。 预付款抵扣方式： / 。 工程货款支付 本工程货款支付时间采用以下第 B种方式。 A：按月支付 乙方于每月 / 日向甲方提交工程款申请资料，经甲方审核批准后，于次月　　日支付乙方上月完成量的 / %，剩余的 / %在 / 后支付，剩余的 / %在 / 后支付，……，留取 / %的保修金在保修期满后 / 天内一次性无息支付。 B：按节点支付 无预付款，供货结束后，正式工程主体结构出正负零后两个月内付清。 本工程货款支付的资金采用以下第 B 种方式: A：现金支票 B：网银转帐 C：承兑汇票 乙方在收取工程款前，须向甲方提供与工程款等额的合法有效的普通发票。发票抬头：“中国建筑一局（集团）有限公司” 技术质量要求 标准与规范：符合国家相关标准及规范要求 基本要求:符合省文明工地相关要求 供货要求 供货时间：根据甲方要求 到货地点：中牟绿博园2#安置小区一期工程中建一局项目部 验收 本合同的验收及测试标准执行国相关标准。 运卸至现场后，甲方将组织监理等有关人员对的数量、规格、质量进行联合检验。如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲方（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件更换，并赔偿由此造成的一切损失。完全、准确地按照技术规范图纸图纸 若乙方未按合同要求时间提供产品，每延误一天，乙方向甲方支付的违约金为 10000元 ，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。 乙方供货产品质量未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为20000元，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。 由于乙方违约导致甲方需要另行采购本合同项下产品时，甲方有权终止本合同并向乙方追索由于另行采购产生的费用。 除非本合同终止，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。 质量保证及保修 质量保证责任 乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的经正确施工或安装、调试后能正常使用。乙方应对由于缺陷而的负责。本合同项下的期为工程竣工验收后年 本合同在执行过程中若有争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可采用以下第B种解决方式： A：向 合同签订地的 仲裁委员会申请仲裁。 B：向 合同签订地的 人民法院提起诉讼。 合同解除 甲乙双方协商一致的，可以解除本分包合同。 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与业主的承包合同解除的，甲方应通知乙方解除本合同。 如因不可抗力致使本合同无法履行，因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。 如因乙方在工程质量、安全与工期方面无法达到要求时，甲方可以向乙方发出通知解除合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场。乙方不按要求退场