电站改造工程辅机设备安装工程劳务协议施工协议.docVIP

白石电站增效扩容项目 辅机设备安装工程劳务协议 甲方：白石电站改造项目工程组 乙方：谭安国 乙方负责甲方承办白石电站部分辅机设备安装的劳务工作，为了明确甲乙双方的权利和义务，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条 工程概况 1．工程名称：白石电站增效扩容项目辅机设备安装 2．建设地点：忠县白石镇明光村 3．主要工程内容：白石电站两台（套）调速器、两台（套）自动滤水器以及工业水管道等设备设施安装所需的装运、基础开挖等协助安装的劳务工作。 第二条 工程价款及支付方式 1、价款：工程劳务费14500元 （大写壹万肆仟伍佰元整）。 2、价款支付：在本工程完工后三个工作日内，甲方向乙方一次性支付本协议全部价款。 第三条 施工设备和主要材料采购方式 本工程乙方所需的所有材料和工具均由乙方自行提供解决，并应满足甲方安装的工期要求。 第四条 工期及相关要求 1．本工程施工工期 20 天。 2．乙方应按甲方的要求及时进场开工，否则视为违约。 3．在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延： （1）由于不可抗力而被迫停工的； （2）乙方未按照甲方要求在约定的时间完成工作延误安装工期的。 第六条 双方义务 （一）甲方义务 1．按合同约定按时付款。 2．为乙方施工提供必需的施工条件和环境。 3．甲方应对施工进行技术指导和管理。 4．根据相关法律法规规定应承担的其他义务。 （二）乙方义务 1．严格按照甲方提供图纸、说明和要求进行施工，并确保工程质量合格。 2．按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。如因施工原因造成的事故及经济损失概由乙方全部承担。 3．做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。 4．按照双方约定的范围，做好安装时的协助工作。 5．根据相关法律法规规定应承担的其他义务。 第九条 违约责任 1．双方应严格履行合同，若甲乙双方因本工程建设问题给对方造成损失的，任何一方应承担赔偿对方损失的责任。 2．乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的 1 %作为违约金，并承担由此延误投产的全部生产损失。 第十条 附 则 1．本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程完工、结清工程款后自然失效。 2．本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。 3．在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。 4．本合同1式4份，甲方执2份、乙方执2份，均有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 2012 年 12 月 11 日 3