民工工资空白合同.docVIP

全市统一编码:蓉DB-WTHT201106220009 ? 成都市建筑农民工工资支付 ? 委托保证合同 ? ? 担保合同全市统一编码：蓉DB-WTHT201106220009?? 委托单位：四川华宜置业股份有限公司 ? 项目标段名称： 华宜铂仕公馆工程? ? 项目标段地址：中和 化龙社区 签订日期： 2011-6-22 ??????? ? 全市统一编码:蓉DB-WTHT201106220009 成都市建筑农民工工资支付委托保证合同 ? 委托单位（被保证人）： 四川华宜置业股份有限公司 （以下简称甲方） 办公地址： 开户银行名称：成都银行高新支行 开户银行账号： 法定代表人：陈利 办公电话： ??????????传真： ? 受托单位（保证人）：四川玖鑫投资担保管理有限公司（以下简称乙方） 办公地址： 开户银行名称： 开户银行账号： 法定代表人：李小梅 办公电话：028- ??????????传真：028- ? 全市统一编码:蓉DB-WTHT201106220009 第一部分? 合同主要条款 ? 鉴于甲方就华宜铂仕公馆工程高新区规划和建设局 ?一、委托人资质情况 主项资质证书号码： 资质内容及等级：无无 项目标段名称： 华宜铂仕公馆工程 项目标段地址：中和 化龙社区5164.80 万元 建筑施工合同开竣工时间：2011-06-10至2013-06-10 三、合同定义 本合同所称农民工工资支付担保是指：乙方向监管方保证，当甲方未能履行支付义务时，由乙方在本合同约定的担保限额内代甲方支付农民工工资。 四、担保事项 1、担保方式： 连带责任保证担保。 2、担保金额： 不超过人民币 2582400.00元（大写：贰佰伍拾捌万贰仟肆佰元整 全市统一编码:蓉DB-WTHT201106220009 3、担保对象： 在项目施工过程中，为该项目提供劳务作业的农民工获取工资的权益。 4、担保书有效期限： 担保有效期限为 2011-06-22至实际工程竣工验收备案和决算备案“双备案”完成之日止。 5 5.1、按照在建设行政主管部门备案的《建筑施工合同》开竣工期限，在本合同签订后三个工作日内，甲方应一次性按担保金额的2.00%（年费率）向乙方支付《建筑施工合同》规定的工程开工之日至工程竣工之时担保费，共计人民币 51600元（大写：伍万壹仟陆佰元整 5.2、《建筑施工合同》约定的竣工期限之后至实际竣工验收备案和决算备案“双备案”完成之日的担保费按担保金额的0.00%（年费率）收取，该担保费在甲方办理退保相关手续时收取。 6、担保书的出具 乙方收迄甲方依据本合同约定的担保费及反担保保证金，并双方签订完本合同及反担保合同后三个工作日内，向监管方出具《建筑农民工工资支付担保书》（全市统一编码：蓉DB-BH201106220009）。甲方未按时足额支付担保费或反担保保证金的，乙方有权不出具担保书。 ? 全市统一编码:蓉DB-WTHT201106220009 五、保证责任及其代偿 1、担保书有效期间，甲方发生民工工资拖欠时，乙方履行保证责任。当发生下列情况之一，乙方在五个工作日内履行代偿义务： 1.1人民法院、劳动仲裁部门、行政主管部门裁定或判定的拖欠民工工资的； 1.2 甲方与受益人之间有明确的民工工资拖欠事实依据的； 1.3当发生突发事件时，经建设、劳动等有关部门证明，甲方的法定代表人或授权委托代理人以及项目负责人等相关责任人不到事件现场配合处理拖欠事件的（甲方对乙方代偿行为及代偿金额均视为事实认定）； 1.4乙方在保后监管过程中发现该项目：已造成事实民工工资拖欠且民工工资拖欠金额在最高担保金额以内时；或者甲方连续三次发生民工工资拖欠行为的，且拖欠金额在最高担保金额以内的，乙方向建设、劳动等有关部门反映并经查实的，建设、劳动等相关部门向甲方提出支付义务，甲方仍不履行支付义务的。 2、上述代偿责任发生后，乙方有权行使以下权利： 2.1乙方有权要求甲方在30日内归还代偿金额，甲方逾期不予归还的，从逾期归还日开始每日将按代偿额的万分之五计算罚金，同时乙方将从反担保保证金中扣除代偿金额部分，反担保保证金不足部分则处置反担保抵质押物及追究第三方保证人，同时要求甲方追加反担保物并增加反担保保证金； 2.2代偿额低于担保额5%（含5%）的，乙方按照一年期银行贷款利率收取代偿利息；代偿额超过担保额5%的，乙方按照一年期银行贷款利率的四倍收取代偿利息，上述利息均从乙方代偿之日起算； 2.3在担保期限内