工程项目欠款纠纷案件.docVIP

原告(反诉被告)某建筑企业 被告(反诉原告)深圳市鑫业投资有限公司 原告某建筑企业诉被告深圳市鑫业投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭进行审理。原告的委托代理人及被告的委托代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，原告和被告于2002年1 2月1 8日签订一份《深圳市建设工程施工合同》，被告将其开发的位于龙岗区龙岗镇原第二工业区的“万鑫商业城项目(预售名称为：万鑫五洲风情购物中心)发包给原告总承包施工。2003年4月25日，双方又签订一份《施工合同补充协议之一》，明确原告承包范围包括施工图 纸中的土建及室内水电安装和防水工程，合同价款暂定为一点四亿元。合同签订后，原告于2003年6月1 9日进场施工，因被告 资金困难，“万鑫商业城项目自2003年9月起即处于时建时停工状态，现该项目主体已完工但未办理竣工验收。工程建设过程 中，被告共向原告支付工程进度款579725l 6.56元。2006年4月，被告欠付工程款，原告向深圳市中级人民法院申请诉前保全被告3500万元的财产，法院据原告申请查封了被告名下的两块土地，被告因此主动与原告协商工程款支付问题。2006年5月1日，原、被告经结算达成一份协议书，确定被告欠付的工程款为 3296·82万元，被告于原告申请法院解除土地查封之日起15个工作日内支付2500万元，余额于2006年7月l 5日前支