工地CFG桩施工合同.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3 梧桐小院工地CFG桩施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方：潍坊立拓岩土工程有限公司（以下简称乙方） 甲、乙双方就拟梧桐小院CFG桩施工工程，经协商一致，达成共识，特签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 梧桐小院工地CFG桩工程。 二、工程概况及造价： 本项目位于潍坊市 主楼CFG桩工程施工。共计 m3，桩径为 mm，有效桩长 m，0.5m的保护桩头。工程总造价约 万余元。 三、工程范围和内容： 严格按照甲方要求施工，施工分两个阶段施工，进厂先打几根试验桩，等试验桩检测完成后确定打桩数量后开始打桩，工期计时开始。 四、承包方式和工期及工期顺延： 1、承包方式：乙方包工包料，单价一次性包死。 2、工期：施工开始后20天完成施工（不包含打试验桩部分）。 3、工期顺延： 因以下原因造成工期延误，经甲方、监理工程师确认，工期相应顺延： 发包人未能按约定提供开工条件； 发包人未能按约定日期支付工程款致使施工不能正常进行； 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 设计变更和工程量增加； 一周内非承包人原因停水、停电、停造成停工累计超过8小时； 不可抗力。 五、工程量计算、价格、工程款结算及付款方式： 1、工程量计算： A、根据工程施工顺序和施工方案，工程完成后七个工作日内甲、乙双方根据施工图纸和现场实际施工的两个工程段的工程量，合同约定的及实际发生的工程量结算，由双方代表进行结算签证。 B、如本合同约定项目与现场实际不符之处，由双方按实际情况协商解决。 2、工程价格： 1）CFG桩：770元/m3（此价格含跳打施工及场地平整所需费用）； 2）所报价格不含测桩、做试验所需费用； 3）空孔桩单价：30元/m； 4）凿桩头：20元/个； 5）挖并倒运桩间土，桩头，25元/m3（不含外运）； 6）第一次打完试验桩15个工作日内不能进行第二次桩机工程施工，每超一天应收取2000元的误工损失费用。 以上价格含税金、人工、机械、管理费等所有费用。 3、工程款支付： 工程完成80%，工程款付至已完成工程量的70%，工程完成后，甲、乙双方在7个工作日内完成工程量结算，十个工作日内付清总工程款。 六、质量与检验 1、工程质量 1.1 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担，双方有争议期间不妨碍工程款支付。 2检查和返工 2.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 2.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工而产生的费用由发包人承担，相应顺延工期。 2.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。 3、隐蔽工程和中间验收 3.1 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 3.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。 3.3 经甲方、监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，承包人方可进行隐蔽或继续施工。 七、双方责任： 甲方： 1、甲方提供施工所需水、电，并承担其费用，电源接口需接至基坑上边沿。 2、甲方清理施工障碍达到施工条件。 3、按合同及时计量工程量和支付工程款。 乙方： 1、乙方施工的CFG桩确保合格。 2、乙方在施工期间的人员工伤及第三方伤害，及连带的经济责任、法律责任由乙方自行承担。 3、乙方在基础施工期间要确保对工程成品及时监控、维护、保修。 4、乙方因非不可抗力因素造成工程停工5天以上，甲方有权要求乙方退场，并承担甲方相应的损失，且不予支付工程款。 八、双方解决方式： 双方就本合同发生争议，由双方协商解决；经协商不成，向工程所在地人民法院起诉。 九、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，双方代表签字、单位盖章后生效。 甲方 乙