上诉人穗晔(上海)电子应用材料有限公司江苏中兴建设有限公司建设工建施工合同纠纷一案.docVIP

上诉人穗晔(上海)电子应用材料有限公司、江苏中兴建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案 _______________________________________________________________________________________ （2010）沪二中民二（民）终字第25号 民事判决书 上诉人(原审原告、反诉被告)穗晔(上海)电子应用材料有限公司。 法定代表人吴某某，董事长。 委托代理人王志永，上海信亚律师事务所律师。 上诉人(原审被告、反诉原告)江苏中兴建设有限公司。 法定代表人倪某某，董事长。 委托代理人屈小荣，上海市方正律师事务所律师。 委托代理人顾伟康，上海市亚太长城律师事务所律师。 上诉人穗晔(上海)电子应用材料有限公司(以下简称穗晔公司)和上诉人江苏中兴建设有限公司(以下简称中兴公司)因建设工程施工合同纠纷一案，均不服上海市青浦区人民法院(2008)青民三(民)初字第2643号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案审理中，穗晔公司于2010年3月3日向本院申请撤回上诉，本院予以准许。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：2006年9月15日，穗晔公司(甲方)作为发包人、中兴公司(乙方)作为承包人，签订建设工程施工合同一份。 合同第一条约定了工程概况：工程名称为穗晔公司新建厂房工程；工程地点为上海市青浦区练塘镇泖甸路某号；工程内容为厂房三幢、办公用房一幢、员工宿舍一幢、门卫及锅炉房和配电房各一幢、厂区道路、围墙、路灯、给排水管、电气等配套工程，具体内容以附件工程量清单和报价书中列明者为准，资金来源为发包人自筹。 合同第二条约定了承包范围：承包范围为设计单位设计的、审图公司通过的全部施工图内容及其设计变更和双方补充协议所含内容；发包人保留对电梯、空调等专业的分项工程及精装修确定分包的权利等其他分包单位的权利，上述分包工程均纳入承包人总承包管理的范围。 合同第三条对合同工期进行了约定：计划开工日期为2006年10月17日(正式开工日期以监理单位批准的开工日期为准)；计划竣工日期为2007年6月26日(正式竣工日期自2006年10月17日起顺延250天)；合同工期总日历天数250天。合同第五条对合同价款进行了约定：金额为闭口价人民币(以下币种均为人民币)1,488万元整(按审图公司通过的施工图内容和甲乙双方补充协议内容为准，作为闭口造价，以后设计补充、变更、甲方现场签证等，则另行按实计算)。 合同第六条约定合同组成的文件为：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准及规范和有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 合同第十条对合同的生效进行了约定：合同双方约定代表人签字加盖公章及乙方提供合同规定甲方认可的银行履约保函后生效。 合同通用条款第2条对合同文件及解释顺序进行了约定：合同文件应能相互解释、互为说明，除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书；合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同专用条款第一条第2项对组成本合同的文件及解释顺序另行作出了约定：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、本合同附件；5、协商变更明确双方权利义务关系的协议、备忘录、会议纪要；6、双方协商一致的其他书面文件；7、图纸；8、发包人提供的工程量清单；9、确定工程造价的工程预算书及造价调整的有关规定；10、标准、规范及有关技术资料和技术要求。 合同通用条款第4条和专用条款第4条约定了图纸的事项。合同通用条款第4条约定：发包人应按专用条款约定的日期和套数向承包人提供图纸，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费由承包人承担；发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。合同专用条款第4条对保密措施费没有做出约定，但约定了发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得向任何人公开、透漏图纸的任何部分，否则承包人应承担合同总价的1%作为违约金支付给发包人，该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人按实际损失向发包人赔偿。 合同通用条款第10、11、13、14条和专用条款第10、13条对工期及工期延误的情况进行了约定。通用条款的约定为：10.2、群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在