开发商违约，没有购房合同.docxVIP

开发商违约，没有购房合同 　　成都精英律师团都燕果律师　　开发商以欺诈方式交房但未造成购房者实际损失　　是否应当承担违约责任　　【法律依据】　　《民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第一百零六条规定，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。《合同法》第五条规定，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。　　【基本案情】　　XX年9月6日，冉x、张x(乙方)与xx公司(甲方)签订《商品房买卖合同》，合同约定：冉x、张x购买xx公司某楼盘二期房屋一套，房屋总成交价元。交房条件为甲方应当在XX年12月10日前，依照有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。逾期交付的违约责任约定为：逾期超过60日后，乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之三的违约金，并于该商品房交付之日起30日内向乙方支付违约金。合同签订后，冉x、张x依约向某公司支付了全部购房款。合同履行过程中，某公司在未取得建设工程竣工验收备案登记的情况下，将一期工程竣工验收备案证的复制件粘贴到质量保证书和使用说明书上，于XX年12月10日将房屋交付给冉x、张x。经向有关部门核查，冉x、张x所购房屋竣工验收备案登记日期为XX年5月28日。冉x、张x认为开发商采取欺骗手段交房违约，按照合同约定应赔偿违约金，遂起诉至法院。　　【法院判决】　　中级人民法院二审审理后认为开发商部分违约，遂判决开发商承担80%的违约责任，支付冉x、张x违约金元。　　【律师意见】　　本案争议焦点是：开发商以欺诈方式交房但未造成购房者实际损失的是否应当承担违约责任?本案中，虽然涉案商品房最后通过了竣工验收，房屋质量也是合格的，并且开发商迟延取得竣工验收备案登记证并未实际影响购房人接收商品房后对房屋的占有、使用、收益和处分，即购房人实际上并没有损失。但是，作为开发商采取欺诈的方式交付房屋，侵犯了购房人的知情选择权。法院依法判决　　开发商承担逾期交房的违约责任，既可以维护买房人的合法权益，又可以给开发商以警示，有利于促进开发商增强法治意识，遵守市场经济规则，在全社会弘扬诚信原则，减少纷争的产生。因此，法院判决开发商部分违约，承担80%的责任比较合理。　　购房合同有猫腻陷阱要规避　　购房合同是根据《(转载于:写论文网:开发商违约，没有购房合同)中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和房地产开发企业，在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。陷阱一：“五证”、“二书”必须齐全切莫贪图便宜盲目购买　　近年来，许多房地产开发商在未获得《商品房预售许可证》等有关证件之前，在小范围内推出内部认购的方式销售商品房，由于内部认购有一定的优惠幅度，自然对购房者有很大的吸引力，但是一旦出现问题，购房者的投资就会充满风险。　　因此，购房者在签订购房合同之前，一定要查看开发商的证件是否齐全。一个合法正规的房地产开发商，必须具备齐全的“五证”、“二书”。所谓“五证”，是指《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售预售许可证》;“二书”是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。　　购房合同陷阱　　陷阱二：认真阅读补充合同当心开发商暗做手脚　　目前的购房合同，基本上都是采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本。虽然如此，购房者切莫掉以轻心，一定要注意查看合同及补充件上双方所填写的内容中权利与义务是否对等。　　有些开发商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔。这是开发商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式，购房者一定要提出自己的意见，以免日后出现问题。　　购房合同陷阱　　陷阱三：当心合同空白条款设陷阱　　开发商交给客户签订的购房合同上往往会有许多空白条款，有些地方是待双方确定后注入相关内容的，而有些选择性填写处，可能还空着。这时，购房者往往以为该约定的都已注明了，合同就算