山西建筑施工合同.docxVIP

山西建筑施工合同 　　篇一：山西省建设工程施工合同范本 　　山西省建设工程施工合同  　　山西省工商行政管理局 　　山西省建设厅 制定 山西省建筑企业家联合会　　山西 　　建设工程施工合同  　　第一部分 协议书  　　发包人（全称）：新原乡新华街村民委员会 承包人（全称）：山西晋技建筑工程有限公司 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称： 新华医院续建楼工程 工程地点：原平市新原乡新华街　　工程内容：新华医院续建楼内所有给排水、采暖及电气等安装工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围　　承包范围：新华医院续建楼内所有给排水、采暖及电气等安装工程 三、合同工期　　开工日期： XX年5月15日 竣工日期： XX年10月15日　　合同工期总日历天数： 150天四、质量标准　　工程质量标准： 合格 五、合同价款：　　金额（大写）： 壹佰捌拾叁元/平方米（人民币） ￥： 183元/m2 (预算价) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1. 本合同协议书 2. 本合同专用条款 3. 本合同通用条款　　4. 标准、规范及有关技术文件 5. 图纸 6. 工程量清单 7. 工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间：XX 年 5 月 日 合同订立地点：　　本合同双方约定： 自双方法定代表人或委托代理人签字盖章 后生效。　　发包人：（公章） 承包人：（公章）　　住所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行：帐 号：邮政编码： 住所：　　法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：　　第二部分通用条款　　一、词语定义及合同文件 1.词语定义　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：　　 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。　　 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。　　 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。　　 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。　　 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。　　 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。　　 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。　　 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。　　 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。　　篇二：山西省建设工程施工合同 　　JF—XX—0001  　　山西省建设工程施工合同  　　工程名称：_______________________________________ 发包单位：_______________________________________ 承包单位：_______________________________________ 监理单位：_______________________________________ 勘察设计单位：___________________________________  　　山西省工商行政管理局 　　山 西 省 建 设 厅 制定　　山西省建筑企业家联合会 　　特 别 提 示 　　1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设施工合同（GF-1999 - 0201）国家示范文本》等法