电力建设工程安装劳务分包合同.docVIP

PAGE PAGE 1 电力建筑工程安装劳务分包合同 合同编号： 甲方：湖北汉伟种猪有限公司 （以下简称甲方） 乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司 （以下简称乙方） 一、名称工程： 1、10kV东春线新增315配变线路工程 二、工程地点：阳新县田畈村 三、工程内容： 新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM，新立 电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。 四、工程工期 1、工程施工期限：从签定合同之日起到 2014年 2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。 （1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程； （2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工； （3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工； （4）因第三方阻止施工； （5）因甲方其它原因影响工程施工。 五、施工与设计变更、施工要求 1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工； 2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动； 3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。 六、甲、乙双方责任及义务 （一）甲方 1、负责工程的质量管理，参加竣工验收； 2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底； 3、责督促乙方按合同工期进行施工； 4、责工程施工中的青苗补偿； 5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工； 6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。 （二）乙方 1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行； 2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失； 3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期； 4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责； 5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。 6、负责工程竣工验收。 八、承包方式、付款方式及结算 （一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。 （二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。 九、工程质量、竣工验收与保修 双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。 十、违约责任及其它 1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行； 2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金； 3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力； 4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份； 5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。 甲方（公章） 乙方（公章） 法定代表： 法定代表： 委托代理人： 委托代理人： 经办人： 经办人： 年 月 日 年 月 日