聚氨酯保温施工合同.docVIP

聚氨酯保温施工合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：大连一冷冷冻机有限公司 保温材料采用聚氨脂硬质泡沫塑料（以下简称：硬泡） 一、工程名称、地址及范围： 。 二、技术质量要求：按国家标准执行，库体聚氨酯喷涂（容重≥32～35kg/m3）。 三、工程价款：总工程量约为产 立方米；每立方价格 元，外墙面聚氨脂喷涂厚度15cm，地面喷涂厚度15cm，屋面聚氨脂喷涂厚度20cm，库内间墙喷涂厚度12cm。工程总金额为 元，结算时以实际工程量为准。 付款方式：首付工程款50%， 元。工程完成50%后，再付工程款40%。余款以最后竣工实际发生量计算。 如果甲方没有按照约定的付款方式进行付款，逾期三日的，乙方有权立即停工。工期： 年 月份开始， 月份结束。甲方应于施工开始前，提早准备施工条件，并在具备施工条件后，书面通知乙方，由于不可抗力、停电等原因影响工期可顺延。 四、工程竣工与验收：工程竣工后，两天内甲方应确认乙方实际工程量并组织验收，验收合格后双方签订竣工验收单，即工程移交给甲方，如未及时验收或未经验收，擅自动用或使用，则视为工程合格。 五、双方职责范围：甲方派出工地代表，对工程进度质量等事项实行全过程跟踪监督检察，发现问题及时解决；甲方需免费为乙方提供施工用水电，协助解决食宿问题。乙方进入工地后，双方共同测定工程量，双方签定后供决算使用。 六、设备进出工地：乙方设备进入甲方工地，应由甲方工地代表出具设备进场函，工程竣工后，甲方应保证乙方设备安全运出工地，不得以任何借口留置、扣留；否则乙方设备每滞留甲方工地一天，甲方承担违约金2000元。 七、风险承担合同约定施工期内原料涨价，风险由乙方承担；由于甲方施工条件致使工期延误后出现原料涨价，风险由甲方承担，甲方应补足原料涨价的差额。 八、违约责任： 1、甲方未按约定付款，按未付款金额银行同期贷款利息支付违约金。 2、因甲方原因和不可抗力造成的工期延误，工期相应顺延，因甲方原因造成的工期延误由甲方承担乙方设备台班费每台500元/天。 九、合同纠纷解决方式：双方因合同发生争议，先行协商解决，协商不成，由原告所在在人民法院管辖。 其他约定事项： 甲方： 乙方：大连一冷冷冻机有限公司 单位名称：（章） 单位名称：（章） 甲方代表： 乙方代表： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 年 月 日  聚氨酯保温施工合同 甲方： 企业名称 甲方代表 地 址 日 期 乙方： 企业名称 甲方代表 地 址 日 期