不锈钢施工承包合同书.docx

不锈钢制作及安装施工合同书 （以下简称甲方） 建设单位： （以下简称乙方） 施工单位： 陈文财 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定， 工程承包具体情 况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条：工程名称： 中卫市医院 第二条:工程范围：不锈钢制作及安装 第四条：承包方式：清工 1、 工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2， 总造价人民币 元 （大写） 如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。 第六条：工程结算 1、 本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。 2、 不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计 万元。 3、 不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计 万元。 万元4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计 万元 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的 除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。 6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。 第七条 ：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中 因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量， 负责返工 修补，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收组织为准）。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知 书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明， 逾期按 合格检定。 （竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工 程验收合格）。 第八条 ：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装， 并做好场地三通一平、 施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、 工程开工报告及施工 许可证等手续 . 第九条 ：补充条款 第十条 ：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效， 至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本 合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。 第十一条 ：附则 1、 本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协 调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、 结算 单通知等具有法律效力。 2、 贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济 损失，由乙方负责。 3、 一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起 诉。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 代表（签字）代表（签字） 代表（签字） 甲方负责人电话乙方负责人电话 甲方负责人电话