加油站建设工程施工承包合同.pdfVIP

。 加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及有 关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程 0 施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 保利民爆加油站点建设施工工程 工程地点 ：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容： 乙方承担本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机 械甲方自备）。 2 、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查 井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配 套施工。 3、负责加油机（方钢管和 0.4 彩钢板结构）遮雨棚制作安装。 4 、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。 5、负责储油罐的定置和绑缚固定。 6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备） 7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、 电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。 二、施工方式： 包工包料、包质量、包试运行与保工期。 三、合同工期 合同签订盖章生效后 10 天。 四、质量标准 工程质量标准： 一次性达到现行国家验收标准的合格等级， 试运 行 10 天正常合格。 五、工程造价及付款方式 工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分 36000 元；安装部分 26000 。 1 。 元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑 工程发票交甲方后付清工程款。 六、质量保证 工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》 。验收通过后 乙方按规定对工程实行保修， 质保方式与此前与乙方签订的 《轻钢结 构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。 九、纠纷解决办法 任何一方违反合同规定而协商不成， 可向经济合同仲裁机关申请 仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则 本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。 建设单位（盖章） ： 施工单位（盖章） ： 委托代理人（签章） ： 委托代理人（签章） ： 签订时间：二〇一二年 月 日 。 2 。 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议， 策划案计划书， 学习资料等等 打造全网一站式需求 。 3