《塔吊组装、拆除施工合同》.docxVIP

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 塔吊组装、拆除施工合同 塔吊组装、拆除施工合同 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方： 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用 的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定， 甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。 一、 施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临 二、 施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装 车等。 三、 施工工期： 1、 塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20xx 年 月 日，20xx 年 月 日达到运行条件。 2、 塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20xx年 月至 月期间，甲 方提前十日通知乙方进场。 四、 工程质量： 技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收， 即办理完吊车使用证，达到运行条件。 五、 工程造价： 本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输 费。 六、 结算方式： 乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的 30咐付款；塔吊组装、调 试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%进入拆除阶段， 乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的 20%塔吊拆除完毕并装车运走 后一周内，甲方支付总额的10%余额20%￡三个月之内付活。 七、 双方责任和义务： 1、 甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设 备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。 如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。 2、 甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施 工。 3、 甲方负责按照装车单进行活点、验收。并负责设备在装卸车、组装及 拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏， 责任方承担。 4、 甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含 把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重 甲方提供。 5、 安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物 品均乙方负责。 6、 乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。 7、 乙方负责施工过程中的各项管理工作， 乙方自身原因造成的人身伤亡 及设备事故乙方负责。 8、 安装及拆除技术及施工安全乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、 可靠。 9、 乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。 10、 塔吊安装后， 乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲 方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。 11、 塔吊安装后， 乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装 车单进行活点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏， 乙方负责 赔偿。 12、 塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后 向甲方提供两份构件活单及装车单。 13、 乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并 享有向乙方提供索赔的权利。 八、违约责任： 1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行， 乙方承担全部责任，并赔偿 此给甲方造成的损失。 2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误， 乙方应赔偿 此给甲方造成的 损失。 3、 如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金 损失。 4、 如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天 以上，甲方支付超出部分的停工损失。 九、纠纷处理办法： 本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方 所在地人民法院提起诉讼。 十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。 H^一、本合同一式四份，双发各持两份。 十二。上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方: 代