泥水施工合同样本.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 发包方(以下简称甲方)： 联系电话： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程地址： 二、 价格：铺砖 元/每平方米 ，找平 元/每平方米 砌砖 元/每平方米粉刷 元/每平方米 安门 元/每平方米 其他项目： 三 、付款方式 乙方在施工过程中可以和甲方协商先付一部份款项，剩余的完工后业主验收合格并确认完面积后付清剩余款项。需要预留工程总价 %作为工程质量保证金，直到保修期完。 四、 材料 1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担 2、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 3、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 4、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等入工地现场. 5、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.如有损坏照价赔偿。 6、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门和浪费材料，若发此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除 五、 工期 从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天 六．垃圾清运： 1、 垃圾袋装化，并日日清。 2、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 七、 劳动力管理 1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、 乙方应具备在XXX市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 4、 乙方指定由 为工地现场负责人， 5、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少2人以上的施工人员。 9、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 八、工地现场管理 1、 现场禁止使用明火。 2、 泥水材料必须和其他材料分开 九、合同争议 1、 出现争议甲乙双方先协商。 2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十、装修要求 1施工前要做好对原来房间里的东西的保护。 2施工完都需要甲方验收一下。 3、所有要泥水的施工必须按照XXX家庭装修规范进行，乙方不得私自减少施工程序。 十一。验收： 1．施工完成之后由乙方通知甲方，并在甲方和业主双方验收合格既表示工程质量合格。 2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前甲方有权拒付人工费。 3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。 4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 甲 方： 乙 方： 签 章： 签 章： 签约日期： 签约日期：