监理合同简单版.docxVIP

监理合同简单版 GF-2000-0202建立工程托付监理合同中华人民共和国建立部制定国家工商行政管理局二0一0年六月第一局部建立工程托付监理合同托付人与监理人经双方协商全都，签订本合同。托付人托付监理人监理的工程〔以下简称“本工程〞〕概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同其次局部《标准条件》中给予他们的定义一样。三、以下文件均为本合同的组成局部：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在施行过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、建立人与托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自年月日开头施行，至年月日完成〔总日历工期天〕。本合同一式份，具有同等法律效力，甲方持份，乙方持份。托付人：〔签章〕监理人：〔签章〕住宅：住宅：法定代表人：〔签章〕法定代表人：〔签章〕托付代表人：〔签章〕托付代表人：〔签章〕开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：045000电话：电话：0353-******* 合同签订于：年月日第一条本合同适用的法律及监理根据：1、《中华人民共和国合同法》《建立工程监理标准》国家和山西省建立行政管理部门公布的其他有关法律、法规。2、托付人和承包人签订的施工合同。3、工程工程的施工图纸的设计说明。4、在合同的执行过程中，托付人发布的信函，指令变更及有关会议纪要和其他有关文件。第四条建立标准和监理工作内容1、监理范围：工程施工图纸内建筑工程施工阶段的监理。2、监理工作内容:施工过程中的质量、进度、投资掌握、组织协调、合同管理、信息管理、平安监视。第九条外部条件包括：不托付第十条托付人应供应的工程资料的供应时间：开工前供应：○1工程设计文件及工程施工设计图纸一套；○2工程施工承包合同及工程有关的其他合同复印件一份；○3施工中标单位投标书一份；○4图纸审查报告一份。第十一条：托付人应在三天内对监理人书面提交并要求作出打算的事宜作出书面答复。第十二条托付人的常驻代表为第十五条托付人免费向监理机构供应如下设施：监理办公室、桌、椅及值班用床。监理人自备的、托付人赐予补偿的设施如下：补偿金额＝其次十六条监理人在责任期内假如渎职，同意按以下方法担当责任，赔偿损失…累计赔偿额不超过监理酬劳总数〔扣税〕?:赔偿金＝挺直经济损失×酬劳比率〔扣除税金〕第三十九条托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬劳：本工程监理费为工程造价：〔大写人民币〕依据工程形象进度付款，每月25日支付当月监理费，最终一笔款在开工验收合格后三日内支付。托付人同意按以下的计算方法支付时间与金额，支付附加工作酬劳：第四十一条双方同意用人民币支付酬劳，按汇率计付。第四十五条嘉奖方法：监理人员供应合理化建议致使本工程节约费用，经设计方和发包人认定予以嘉奖嘉奖金额＝工程费用节约额×酬劳比率第四十九条本工程在履行过程中发生争议时，当事人双方应准时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁〔当事人双方不在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉〕。附加协议条款：1、施工监理效劳费基价按工程开工后实际结算的工程造价为监理计费根据，合同监理费率不变。2、由于托付人或承包人缘由，使监理工期延长所发生的监理费用＝〔合同监理费/合同总工期〕×延长期〔月〕