建设工程施工合同协议书代理词.docxVIP

建设工程施工合同协议书代理词 建立工程施工合同协议书代理词文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]代理词敬重的审讯长、审讯员：陕西阳达律师事务所承受本案原告的托付，指派我担当原告陕西瑞龙建筑工程有限公司诉榆林市榆阳镇杏墕村建立工程施工合同纠纷一案的诉讼代理人，发表代理看法如下：一、原告与被告于2014年11月5日，签订《陕西省建立工程施工合同》〔以下称备案合同〕依法成立并有效。工程所在地、合同价款、工期、工程进度款支付期限及方式、违约责任、履约保证金支付及返还等事项作出了明确商定，该合同系双方真实意思表示、主体适格、内容和形式合法，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条之规定：“依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，按照其规定。〞所以原告与被告于2014年11月5日，签订备案依法成立并有效。二、原告恳求被告支付工程预付款人民币6671335.76元，并连续履行合同事实清晰，证据充分。备案合同签订后，原告依约于2014年11月10日租赁建筑施工物资及塔式起重机，并抽调技术骨干和优秀管理人员进场，并购置数百吨钢材、搭建5间彩钢房进场施工，因被告没有办理施工答应证，导致原告不能施工，且被告从未向原告支付任何工程款其行为严峻违背了备案合同其次局部其次条8.1款：“发包人工作〔5〕办理施工答