小型工程施工合同范本文档.docxVIP

小型工程施工合同范本文档 2020小型工程施工合同范本文档CONTRACT TEMPLATE小型工程施工合同范本文档前言语料：温馨提示，合同是市场经济中广泛进展的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进展标准，不属于我国合同法中标准的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。本文内容如下：【下载该文档后用法Word翻开】小型工程施工合同范文1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建立部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商全都，签订本合同(依据本公司施工特点修改版)第一条概况1.11.21.3承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。1.4承包方式：包工包料1.5合同金额：其次条工程期限2.1全部工程开工、开工日期：20xx.5.5日开头，20xx.6.4日前完成(假设时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，开工时间相应提早或往后顺延)2.2全部开工总日历天数：30天2.3工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。第三条工程款支付3.1100%工程款第四条工程保修4.1保险金：4.2保修工程及保修期限4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否那么甲方可托付其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方担当。第五条争议，仲裁5.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原那么解决，协商不成时，可按以下第①种方式解决：①向天津市仲裁委员会申请仲裁②向人民法院起诉第六条甲、乙方驻工地代表6.1甲方驻工地代表姓名：范学军职权：代表发包人对工程质量、工期、平安等进展全面的监视和管理。6.2乙方驻工地代表姓名：张哲职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、平安等进展全面的管理。第七条合同附件7.1技术文件和图纸、商务报价文件、施工平安环保协议;现场人员平安劳保用品佩戴规定。第八条保守隐秘8.1在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得挺直或间接向第三人泄露、公开基于本合同得悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。8.2未经发包人的答应不得复印发包人供应的任何资料，作为和善管理者，乙方用法技术信息时应当留意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何缘由向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或用法该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承8.3工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人供应的全部资料或在发包人的监视下销毁。第九条补充条款9.1有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。9.2甲方负责供应平安的施工作业环境，办理相关施工票证，供应作业电源，对乙方供应的材料进展验收，甲方不能供应施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。9.3乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需供应材质证，按要求进展施工全部相关工作，施工完毕供应行业要求的开工报告;9.4如因承包人缘由造成发包人的经济损失，承包人必需按经济损失价赔偿给发包人。9.5或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面实行措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方担当。佩戴劳保用品。承受甲方环境平安部门的监视，违背规定者将受到训练和惩罚，相关费用已经包含的施工费中。第十条合同份数及有效期10.1本合同一式10.2本合同自双方签订之日起生效。合同签订时间地点：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日小型工程施工合同范文2甲方：乙方：甲方通过方式最终确定乙方担当工程工程，现经双方友好、公平、诚信协商，就该工程达成如下合同，以资共同遵守。一、工程工程概况1、工程名称：2、施工地点：3、施工技术、材料及安装要求：4、材料明细清单本工程工程的开工日期是：年月日，开工时间(验收合格并交付)：年月日。其中已考虑了雨天因素。三、本工程工程的承建性质本工程工程由乙方总承包，承包的性质为“双包〞，即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包平安等，并由乙方自行组织人员进展安装。四、本工程工程的合同总价款及结算1.本工程工程的合同总价款为人民币元整(￥元)。本合同总价款是包括了材