泥水施工合同样本.docxVIP

编号： _____________ 泥水施工合同 甲 方： ___________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： _______年______月______日 第1页共4页 发包方 ( 以下简称甲方 ) ： 联系电话： 施工队 ( 以下简称乙方 ) ： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况 下签定如下合同 一、工程地址： 二、 价格：铺砖 元/ 每平方米 ，找平 元/ 每平方米 砌砖 元 / 每平方米粉刷 元 / 每平方米 安门 元 / 每平方米 其他项目： 三 、付款方式 乙方在施工过程中可以和甲方协商先付一部份款项，剩余的完工后业主验收合 格并确认完面积后付清剩余款项。需要预留工程总价 % 作为工程质量保证金， 直到保修期完。 四、 材料 1 、 乙方应提前 3 天向甲方提供需购材料清单， 甲方应在 4 天内及时采购材料 供施工队使用，双方应各自承担 2 、 乙方应验收甲方所购建材的质量， 发现质量问题应向甲方及时提出并有权 拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失 . 3 、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性 . 4、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等入工地现场 . 5、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作 . 如有损坏照价赔偿。 6、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门和浪费材料，若发此类现象，按 材料价格加倍从人工费中扣除 五、 工期 第2页共4页 从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延， 工期 顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元 / 天 六．垃圾清运： 1、 垃圾袋装化，并日日清。 2、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 七、 劳动力管理 1 、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2 、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3 、 乙方应具备在 XXX市暂住的一切证件， 因证件不全引起的相关损失由乙方 自行承担。 4 、 乙方指定由 为工地现场负责人， 5、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少 2 人以上的施工人员。 9 、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 八、工地现场管理 1 、 现场禁止使用明火。 2 、 泥水材料必须和其他材料分开 九、合同争议 1 、 出现争议甲乙双方先协商。 2 、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十、装修要求 施工前要做好对原来房间里的东西的保护。 第3页共4页 施工完都需要甲方验收一下。 3、所有要泥水的施工必须按照 XXX家庭装修规范进行，乙方不得私自减少施工 程序。 十一。验收： 1．施工完成之后由乙方通知甲方，并在甲方和业主双方验收合格既表示工程质 量合格。 、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改 正。如竣工验收时如发现质量问题， 施工单位应立即予以改正， 在未达到业主的 整改要求前甲方有权拒付人工费。 、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑 材料或垃圾充塞水厕或下水道。 甲方所有的物品未经许可， 不得擅自处理等。 甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。 、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员 负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场 违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 甲方： 乙方： 签章： 签章： 签约日期： 签约日期： 第4页共4页