上海市技术服务合同协议书范本.docxVIP

上海市技术服务合同（含技术培训、技术中介） 委托人： 受托人： 签订日期： 年 月 日 委托人：（甲方） 受托人：（乙方） 签订地点：省（市）区（县） 签订日期：年 月 日 有效期限：—年—月—日至—年—月—日 服务（1） 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就项目的技术服务（该项目属计划※） 经协商一致，签订本合同。 一、 ※服务内容、方式和要求： （属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度，属技术中介合同应当填写 中介内容和要求） 服务（2） 二、 ※工作条件和协作事项 三、 履行期限、地点和方式： 本合同自—年—月—日至—年—月—日 在 （地点）履行。 本合同的履行方式： 服务（3） 四、 验收标准和方式： 技术服务或者技术培训按标准,采用方式验收，由—方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为，在保证期内双方权利、义务另行商定。 五、 报酬及其支付方式： （-）本项目报酬（服务报酬或培训报酬大写）元. （二） 本项目中介方活动经费（大写）元,支付。中介方的报酬（大写） 元，由 支付。 （三） 支付方式（采用以下第 种方式） 一次总付：—元，时间： 分期支付：—元，时间： 其他方式： 服务（4） 六、 违约金或者损失赔偿额的计算方法：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共 和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。 （-）违反本合同第 条约定，方应承担以下违约责任： （二） 违反本合同第 条约定，方应承担以下违约责任： （三） 其它： 七、 ※合同争议的解决方式：在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解 或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第种方式解决。 （-）双方同意由仲裁委员会仲裁。 （二）向人民法院起诉，约定 人民法院管辖。 ①被告住所地②合同履行地③合同签订地 原告住所地⑤标的物所在地 服务（5） 八、 ※其他（上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、 财产抵押及担保等）： 本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写 服务（6） 名称（或姓名）（签章） 法定代表人（签章） 委托代理人（签章） 联系（经办）人（签章） 住所（通讯地址） 邮政 编码 电话 开户银行 委托人（甲方） 帐号 技术合同专用章或单位公章 年 月 日 名称（或姓名）（签章） 法定代表人（签章） 委托代理人（签章） 联系（经办）人（签章） 住所（通讯地址） 邮政编码 电话 开户银行 受托人（乙方） 帐号 技术合同专用章或单位公章 年 月 日 单位名称（签章） 法定代表人（签章） 委托代理人（签章） 联系（经办）人（签章） 住所（通讯地址） 邮政编码 电话 开户银行 中介方 帐号 技术合同专用章或单位公章 年 月 日 合同风险主要包括哪几类 风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。 合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合 同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。 合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型 合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料 在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类 费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中 标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。该类型合同 阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。 合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取 费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、 合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算 条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工 后退退不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结 算障碍，故意拖延结算时间，造成项LI竣工后儿年不能结算。 合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期, 合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项日工期都处于前松后紧状态， 到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素影响，都 会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。所以签合 同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一旦工期延长 要分清责任，由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装的交接时间， 施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等，以上因素是影响 合同工期的主要因素。工程款支付条款