建设工程临时用电工程合同、临时接电协议书.docxVIP

合同编号：16ZYJC-07建设工程临时用电工程合同 发包人：中国铁建十六局集团置业江西京诚房地产承包人：江西远东电力开展 签订日期： 年 月 日 能胜任该工程继续施工的，发包人有权单方解除本合同。 3、合同解除后，承包人应无条件组织承包方施工人员撤退出现场，且不予支付不合格 工程的费用，给发包方造成的各项损失由承包人赔偿。 6、争议解决 发包人与承包人在履行合同过程中如果发生争议，双方应本着诚信原那么进行友好协 商。在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照以下第」一种方式解决： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁;2、向委托人注册地人民法院起诉； 3、向合同签订地人民法院起诉；7、合同生效及终止 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、发包人、承包人双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人 交付竣工工程后，本合同除继续履行保修条款外，其他条款即告终止。 8、其它1、本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定 和工程实际情况对合同条款进行补充或修改。 2、经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成局部，对双方具 有约束力。所有附件、附表与合同正本具有同等的法律效力。 3、本合同共伍份，发包人肆份、承包人壹份。 发包方：（盖章） 法定代表人或 授权委托人： 发包方：（盖章） 法定代表人或 授权委托人：（签字或盖章） 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电 话： 传 真： 日 期：年 月日 承包方:（盖章） 法定代表人或 授权委托人：（签字或盖章） 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电 话：（必填） 传 真： 日 期：年 月曰 10 10中国铁建?青秀城工程 10 （南昌经济技术开发区，梅林大道以南，日修路以西）临时用电工程施工合同 发包方（发包人）：中国铁建十六局集团置业江西京诚房地产 注册地址：江西省南昌经济技术开发区双港东大街华东交通大学北区招待所附楼 通讯地址：江西省南昌经济技术开发区双港东大街华东交通大学北区招待所附楼 法定代表人或授权委托人：职务： 承包方（承包人）：江西远东电力开展 注册地址：南昌市西湖区抚生路369号通讯地址：南昌市西湖区抚生路369号 法定代表人或授权委托人：职务： 为保证中国铁建青秀城工程临时用电工程的顺利施工，实现按期保质工程的目的, 双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合本工程具体情况， 双方就以下施工发包和承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守，严格执行。 工程概况 工程名称：中国铁建?青秀城工程 临时用电工程 工程地点：南昌经济技术开发区，梅林大道（道路70米宽）以南，日修路（道路 30米宽）以西。 工程承包范围 包含但不限于图纸范围内的箱式变压器基础施工、箱式变压器的供货与安装、电缆 敷设及电缆井室砌筑、发电验收所需的试验、配合发电需要的其他零星工程、发电、保 修、售后服务及办理相关发电手续等全部工作。 承包方式 本工程的承包方式为包工、包料、包质量、包工期、包平安文明施工、包验收、包发 电所需的试验、包装表、包付费装置、包括临电方案图纸设计及报审、包发电及相关 发电手续等所有所需费用。 本工程承包人不得分包、转包，否那么承包人承当违约责任。 工期要求1、合同工期： 30日历天 开工日期初定为：2015. 02. 26 完工日期为： 2015.03.27 (此日期为箱变送电能够投入使用的日期); 工程总工期为：30日历天。 2、实际开工日期以发包人书面通知为准，即开始计算工期。完成工期为发包 人确定的最终工期，无论何种原因不予增加，任何因赶工生产的费用由承 包人承当。 五、合同价款、变更洽商调整金额1、合同价款 (1)本工程固定总价合同总价款为人民币：550000元;大写：伍拾伍万 元整。 (2)本工程采取固定总价合同的形式。包含承包人从材料设备采购、施工、 赶工措施、成品保护、竣工文件编制、竣工验收、垃圾清运、工程移交等全过 程发生或可能发生的一切费用。 2、变更洽商调整金额 (1)属承包人投标漏项、少算的工程量不得追加；属承包人为方便施工而提出的 设计变更，其增加的费用一概不予调整，由承包人自负。 (2)经发包人书面认可(盖公章)的变更、洽商、签证，费用确认原那么如下： .合同单价中已有适用于此工程工程的综合单价，按已有的综合单价计算。 .合同单价中只有类似于此工程工程的综合单价，可参照类似的综合单价计 算。 .合同单价中没有适用于或类似于此工程工程的综合单价，采用定额直接工 程费(即定额人工费、材料费、机械费之和)加税金的原那么组价计算工程量清 单单价（规费、利润不再计取），定额执行2004年版本《江西省建筑工程消耗 量