理论考前培训班.pptVIP

第五章 建设工程施工合同 可以要求延长工期的延误包括：场地条件的变更，设计文件的缺陷；由于业主或建筑师的原因造成的临时停工；处理不合理的施工图纸而造成的耽搁；由于业主供应的设备和材料推迟到货；该工程项目其他主要承包商的干扰；场地的准备工作不顺利；和业主代表取得一致意见的工作变更；业主代表关于工程施工方面的变更等。以上延误，承包商具有要求费用补偿和工期适当延长的合法的权利。 战争、罢工、异常恶劣气候等造成的工期拖延，应给承包商以适当推迟工期的权力，一般不能给承包商以收回损失费用的权力。 第一百五十七页，共二百六十四页。 第五章 建设工程施工合同 13、索赔的证据要求(考点p177) 具备真实性； 具备关联性； 具备及时性； 具备可靠性。 14、索赔的处理方法(考点p178-179) 协商谈判 邀请中间人调解 向仲裁机关申请仲裁 第一百五十八页，共二百六十四页。 第五章 建设工程施工合同 15、索赔费用的确定(熟悉p179) 索赔费用均以赔偿或补偿实际损失为原则。实际损失可作为费用索赔值。 实际损失包括直接损失和间接损失。 第一百五十九页，共二百六十四页。 第六章 工程建设法律基本知识 1、我国法律的形式 (熟悉p182) 宪法 法律 行政法规 地方性法规 行政规章 第一百六十页，共二百六十四页。 第六章 工程建设法律基本知识 2、法律的构成 (作为常识知道p183) 任何法律关系均由