建设工程中间结算协议书.docx

合同中间结算协议书 发包人： （以下简称甲方） 统一社会信用代码： 法定代表人： 住所： 联系方式： 承包人：xxxx（以下简称乙方） 统一社会信用代码： 法定代表人： 住所： 联系方式： 甲乙双方于xxxx年8月1日签订_XXXX项目二期二标段总承包工程施工合同_（以下简称原合同），由乙方承包甲方_XXXXX项目二期二标段总承包_工程范围内的2#、7#楼±0.00以上部分、地下室负三层到负一层（1-r~1-f轴/1-8~1-43轴）主体工程（以下简称本工程）（本次结算范围详见结算编制说明），现本工程已于2019年7月30日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方经平等协商一致，就本工程中间结算及工程款支付等相关事宜达成如下协议，双方共同遵守： 第一条 双方经审核并共同确认本工程中间结算总价款为￥XXXXX元（大写：XXXXXX元柒角玖分），该价款为本工程中间结算价款，双方对此不再有异议。本中间结算价款未含本工程施工过程产生的签证、洽商、设计变更、工程量增加金额、工期延误导致乙方的停窝工损失、管理人员工资、人工费、材料费、机械设备租赁费用上涨的损失、赶工措施费等索赔金额，上述款项待云南北大资源博悦城项目二期二标段总承包工程最终结算时一并计算。 第二条 双方同意由甲方直接从本工程中间结算总价款扣除的款项共计为：￥0.00元（大写：零元整）。 第三条 甲方已支付的工程价款经双方确认为：￥XXXXX元（大写：XXXXX元捌角整）。 第四条 按原合同约定甲方应扣留工程质保金为￥XXXXX元（大写：XXXXX分整），质量保修期满后本工程无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，质量保修期满时支付剩余质保金的60%、防水保修期满时支付剩余质保金的40%，质量保修期的计算按原合同的约定执行。 第五条 本工程乙方已提供发票金额为￥XXXXX8元（大写：XXXXX整），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在甲方付款后3个工作日内提供给甲方。 第六条　双方确认甲方剩余应付工程款项为￥XXXXX元，大写：XXXXXXX整（即本工程中间结算总价款￥XXXXX元减去已付工程款￥XXXXX元减去应扣除的款项￥0.00元减去应扣留的工程质保金￥XXXXX元）。 乙方收款账户为： 账号： 户名 开户行： 第七条 双方按本协议约定结算图纸范围进行中间结算，本协议的结算金额仅包含2#、7#楼±0.00以上部分、地下室负三层到负一层（1-r~1-f轴/1-8~1-43轴）主体工程，原合同范围内的其他工程待XXXXX项目二期二标段总承包工程最终结算完成后，双方另行签署相关协议对最终结算金额进行确认。本协议中所指的金额均为人民币。 第八条 除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）、责任方对第三人应进行的赔偿，以及发生保修条款规定的违约事项仍需按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。鉴于本项目正在准备工期延误的索赔，该条款可能对索赔产生不利影响，建议删除 鉴于本项目正在准备工期延误的索赔，该条款可能对索赔产生不利影响，建议删除 第九条 本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字并盖章后生效。一式七份，甲方执四份，乙方执三份。 第十条 本协议受中华人民共和国法律解释和约束，因履行本协议发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任一方有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 其他：承包人完全理解并服从发包人对本工程中间结算的复审、抽审、审计安排，并积极予以配合。所有复审、抽审、审计最终审核完成后，均须签订补充协议书。 甲方盖章： 乙方盖章： 法定代表人签字： 法定代表人签字： 委托代理人签字： 委托代理人签字： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日