劳务合同模板(纯人工).pdfVIP

建设工程劳务分包合同 工程名称: 工程地点： 建筑面积： 签订时间： 年月制定 分包合同 为明确权利与义务，强化工程项目管理 ,依照《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方对工程承包事 项协商达成一致，订立本合同。乙方在施工过程中严格执行公司与建 设单位签订的协议文本的规定条款、补充协议及承诺条件，本工程实 行项目承包制.谢谢阅读 甲方： 乙方： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式： 4 、建筑面积： 5、合同造价: 二、工程承包方式 1、承包范围: 2、质量标准:按总包合同有关质量约定、国家现行的《建筑安装工感谢阅读 程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须精品文档放心下 载 达到质量评定等级。 3、安全、文明标准按建设部 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 及《建设工程施工现场管理规定》，根据合肥市建设行政主管部门 安全文明要求,结合本工程实际情况，本工程安全文明目标：。精品文档放心 下载 4 、工期天，开工日期为年月竣工日期为年 月日。 5、管理费和税金：甲方按工程劳务总金额的给付乙方管理费，乙方谢谢阅读 承担国家规定的一切税收费用。 6、农民工工资款支付方式： 7、项目部依据公司建筑施工合同范本签定的劳务合同及材料供应合谢谢阅读 同交公司合同部备案。 8、项目部承包人必须无条件解决好农民工工资问题。 三、工程承包人委派的担任驻地履行本合同的项目负责人（项目经理） 为 职务.感谢阅读 四、甲乙双方的权利与义务 （一）甲方的权利与义务 1、有权要求乙方建立安全组织机构，确保施工现场人员人身安全, 施工现场管理人员必须经考核合格持证上岗，严格执行安全生产法 规、标准，遵守甲方的安全生产规章制度等。谢谢阅读 2、如乙方在施工中出现质量和安全技术问题，甲方协助指导并处理谢谢阅读 质量或安全事故，但所需费用由乙方全部承担. 3、对严重违规，拒不执行法律、法规和本合同规定，或发生严重质 量、安全事故、严重拖延工期以及无力履行承包合同，甲方有权要求 乙方停工整顿或解除合同，乙方并赔偿甲方因此所遭受的损失.谢谢阅读 4 、乙方必须与用工人员签订用工合同并报甲方备案 ,乙方各工种负 责人必须有劳务负责人证书，各工种所有人员必须有身份证、婚育证 明，乙方应在工程开工前按照民工人数量和工程量准备民工工资保证精 品文档放心下载 金元存入甲方专用帐户确保民工工资按时足额发放 ,并建立民工工资 台帐。在乙方因民工工资未足额按时发放引起的纠纷时，乙方应接 受甲方的处理安排，否则甲方有权因欠民工工资原因，动用民工工 资保证金元支付民工工资。谢谢阅读 5、乙方必须接受社会有关方面及甲方的检查、指导、监督、验评，感谢阅读 发现问题时按要求及时整改。乙方未能达到质量、安全标准，造成未感谢阅读 能按期验收的，一切后果由乙方承担. 6、乙方因拖欠农民工工资纠纷、施工中安全事故纠纷等引起的诉精品文档放心下载 讼，致使甲方在判决中需承担费用的，乙方应承担甲方因此承担的费精品文档放心下 载 用及给甲方造成的其他损失. (二）乙方的权利与义务 1、乙方必须依法经营，按章办事，遵守公司的各种规章制度，维谢谢阅读 护甲方的社会信誉。 2、负责自筹资金、自主经营、自负盈亏、自理本身的债权与债务，谢谢阅读 独立承担可能遇到的各种风险、事故、纠纷等造成的经济损失及法律谢谢阅读 责任。如个人对外发生的一切债务均与公司无关. 3、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行建设工程施工合 同及内部承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、 质量和安全向发包人负责。协助本工程管理的人员工资及相关费用由 乙方承担。谢谢阅读 4 、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标，组织编制年、季、 月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、 文明施工，计量析测、材料检验的控制、监督、检查和验收。5、负责 技术档案资料的收集整理及交工验收，并报一套完整的技谢谢阅读 术档案资料交公司备案。 6、项目部统筹安排、解决施工现场的生产、生活设施、施工用水、感谢阅读 用电等，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施感谢阅读 工现场管