- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
轻钢建设工程施工合同
轻钢建设工程施工合同
甲方(建设单位):
地址:
联系人:
:
乙方(施工单位):
地址:
联系人:
:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,签订本合同,共同遵守并履行以下条款:
一、工程概况
1.施工地点:
2.项目名称:
3.建设单位:
4.施工单位:
5.工程概述:
6.工程造价:
二、工程质量与技术标准
1.本工程应符合国家、地方政府有关法规和技术标准的要求。
2.甲方应向乙方提供有关施工图纸、技术要求及验收标准等。
3.施工过程中,乙方应按照甲方提供的图纸、技术要求及验收标准,进行施工。
4.如果发现施工过程中存在质量问题,乙方应立即向甲方汇报,并在甲方确认后及时进行整改。
三、施工期限
1.本合同工期自签订之日起,约定为( )天。
2.施工期间乙方应按照甲方的要求,保证工程质量、工程安全,并认真履行合同内容。
3.如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的经济损失。
四、工程款支付
1.甲方应按照本合同约定的时间和金额,向乙方支付工程款。
2.本合同工程款分( )个阶段支付,具体支付计划如下:
3.乙方应按照合同约定的时间和标准,提交工程进度报告或验收报告,以便甲方按计划支付工程款。
五、合同变更
1.本合同提出的有关工程和工程款的项目是本合同的主要内容。
2.如果甲乙双方需要对本合同的约定进行修改,应经双方协商一致,并办理相关的手续。
3.未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更施工内容、施工进度、工程款等条款。
六、违约责任
1.本合同一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的经济损失。
2.如果乙方违约,甲方有权解除本合同,并追究其违约责任和经济赔偿。
3.如果甲方违约,乙方有权要求终止本合同,并追究其违约责任和经济赔偿。
七、争议解决
1.本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2.甲乙双方如有争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,应向有管辖权的法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。
八、附件
本文档所涉及附件如下:
1.工程图纸
2.施工进度计划
3.工程验收标准
九、法律名词及注释
1.中华人民共和国合同法:指国家立法机关制定和颁布的有关合同法律规定的总称。
2.违约责任:当事人违反合同约定,即构成违约,应承担违约责任,包括承担经济赔偿和承担其它法律责任。
3.仲裁机构:是指由当事人选择或者依照法律规定指定的具有仲裁资格和条件的单位或者个人。
十、执行难点及解决办法
1.在施工过程中,可能会遇到工程变更、进度延误等问题,乙方及时沟通并协商解决,争取减少因此造成的经济损失。
2.如果甲方未按时支付工程款,乙方应及时提出催款申请,或采取其它措施维护自身合法权益。
您可能关注的文档
最近下载
- J-B T 4308-1999 锅炉产品钢印及标记移植规定.pdf VIP
- 2023年上海市16区高三语文高考一模试卷分类汇编 文言文阅读二含详解.docx VIP
- 2023年大连海事大学数据科学与大数据技术专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案).docx VIP
- 2023年上海市16区高三语文高考一模试卷分类汇编 文言文阅读一含详解.docx VIP
- 中药饮片采购配送服务投标方案(技术标364页).docx VIP
- 麻风病防治工作总结PPT.pptx
- 江苏省家庭医生签约服务项目库(2017版).pdf
- 2023年上海市16区高三语文高考一模试卷分类汇编 现代文阅读二含详解.docx VIP
- 曲阜师范大学服务地方行动计划 (讨论稿).docx VIP
- 新苏科版九年级上册初中物理全册教案(教学设计).doc
文档评论(0)