空气能工程机热水器安装合同模本 - 国内外标准规范.docxVIP

2011年月日，具体甲方提前5天通知乙方。四、工程款支付：甲 2011年月日，具体甲方提前5天通知乙方。四、工程款支付：甲 方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。合同签订生效 同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50% 本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。（ 空 气 能 工 程 安 装 合 同 日 期： 2011 年 10 月 20 日 后，首付预付款16000元（大写：壹万陆仟元整）。货到安装地自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合。九、其他1.双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同压阀、管道）保修一年。规定保修期内，凡属于产品制造、施工安装价注： 后，首付预付款16000元（大写：壹万陆仟元整）。货到安装地 自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合 。九、其他1.双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同 压阀、管道）保修一年。规定保修期内，凡属于产品制造、施工安装 价 注： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、 协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同价款及产品 1、合同价款： 元（大写： 元整 ）。 2、产品及价格： 吨保温水箱一台。单价元。空气能 5P 机一台，单 。压缩机一台，单价 元。电辅热，单价 元。热循环，单价 元。 2.1 本工程价款已含税金， 并开具工程发票。 2.2 工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。 三、合同工期 1、合同签定后，备料期为 15 天，安装工期为 10 天，计划安装时间为 2011 年 月 日 至 2011 年 月 日，具体甲方提前 5 天通知乙方。 四、工程款支付： 甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。 1、合同签订生效后，首付预付款 16000 元（大写：壹万陆仟元整）。 2、货到安装地点后付款 5000 元（大写：伍仟元整）。 3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款 4000 元（大写：肆仟 元整）。 ，甲乙双方检验合格一次性付清尾款4000元（大写：肆仟元整）方职责乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。本合同 ，甲乙双方检验合格一次性付清尾款4000元（大写：肆仟元整） 方职责乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完 友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。本合同 2011年月日，具体甲方提前5天通知乙方。四、工程款支付：甲 五、保修与售后服务 1、自安装完工之日起， 热水器整机保修一年， 配件（控制器、安全泄压阀、管道）保修一年。 2、规定保修期内，凡属于产品制造、施工安装问题发生的故障，均由乙方免费维修。 3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费： （ 1 ）用户使用不当（搬运、磕碰、输入不合适电压等）造成的损害或正常日久损耗。 （2 ）未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。 （3 ）因不可抗力（如火灾、水灾、地震等）造成的损害。 4、在保修期内，乙方接到通知二天内必须到现场处理。 六、双方职责 1、甲方职责 1、按本合同规定办理工程款支付手续。 2、协调总包单位提供监时堆放场地。 3、协调总包单位提供电源接口。 4、工程安装时，所使用的水电费用。 2. 乙方职责 1、乙方需配专业技术人员进行施工安装， 在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程 中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。 七、 违约责任 除不可抗力及政府政策行为原因， 双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约， 否则 守约方有权按合同总造价的 50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足 部分的损失。 八、合同终止 1. 甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。 九、其 他 1.双方如有新的约定， 应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。 点后付款5000元（大写：伍仟元整）。安装完毕调试运行正常后失。八、合同终止1.甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止调总包单位提供电源接口。工程安装时，所使用的水电费用。2.乙 点后付款5000元（大写：伍仟元整）。安装完毕调试运行正常后 失。八、合同终止1.甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止 调总包单位提供电源接口。工程安装时，所使用的水电费用。2.乙 友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。本合同 本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付