系统开发协议书.docxVIP

系统开发协议书

一、协议介绍

本协议是由__________（承包商/开发商）__和__________（客户/委托方）__在互相信任和尊重的基础上达成的，旨在规定和约束双方在开发系统过程中的权利和义务。本协议所述“系统”是指__________（系统名称）__。

在签署本协议后，双方同意遵守以下协议条款：

二、开发工作

__________（承包商/开发商）__将在__________（时间）__内完成系统开发工作。开发过程包括对系统的设计、编码、测试和文档编写等。

在开发过程中，__承包商/开发商__将根据委托方提交的需求文档和验收标准来开发系统。如果委托方需要对需求文档进行修改，请在__________（时间）__前提出。

委托方将派专人为系统开发过程提供必要协助和支持。这些协助和支持包括但不限于：

提供所需文档和信息；

及时审批设计方案、界面设计、系统测试、上线计划等；

接受系统的验收工作；

解决其他与系统开发工作有关的问题。

如果承包商/开发商在开发过程中需要委托第三方来参与开发，必须得到委托方的书面同意。

三、权限和责任

委托方有权将系统用于商业目的。在使用系统过程中，委托方有责任遵守相关法律法规和道德规范。

在系统开发过程中，__承包商/开发商__拥有所有的知识产权。开发完成后，__承包商/开发商__将向委托方交付系统所有源代码和二进制代码。

如果由于委托方的原因导致在开发过程中出现停滞和延误，委托方将承担相应的责任。如果由于承包商/开发商的原因导致停滞和延误，__承包商/开发商__将承担相应的责任。

如果由于承包商/开发商的过错导致委托方出现经济损失，__承包商/开发商__将承担相应的赔偿责任。

四、保密条款

双方同意将系统的项目、技术和其他保密信息保密并互相保护。无论是约在合同范围内还是来自其他渠道的信息，双方均不应向第三方透露、出售或披露。

协议期内，双方不得在未经对方书面同意的情况下复制、摘录、转让或使用对方项目、技术，或将其用于项目之外的任何工作中。

五、合同解除

在下列情况中，双方可以协商解除本合同：

双方均同意解除；

因不可抗力或其他不可控因素导致无法完成开发；

在协议期限内，委托方未按开发计划的规定向__承包商/开发商__支付开发费用。

如果双方协商解除合同，应退还委托方支付的开发费用。

六、争议解决

如双方在合作过程中发生争议需解决，应首先通过友好合作方式解决。

如不能通过友好方式解决，争议应提交仲裁解决，仲裁地点为__________（地点）__，仲裁程序按照中华人民共和国当时有效的仲裁规定进行。

七、法律适用

本合同适用中华人民共和国的法律。如与其他法律规定相冲突，则以中华人民共和国法律为准。

如果本合同中的任何条款不符合相关法律规定，只有该条款被视为无效，而其他条款仍应继续有效。

八、其他条款

双方可以通过书面方式修改本合同，该修改只有在双方均签字并加盖公章后生效。

本合同自双方签字并加盖公章后生效，有效期为__________（时间）__。如双方需要继续合作，应在协议过期前进行协商并修改协议。

本合同一式两份，自双方各执一份生效。

九、签署

经过双方协商，本协议经签字后生效。

承包商/开发商：

签署日期：

客户/委托方：

签署日期：