新编护坡工程施工合同.docVIP

护坡工程施工承包协议

甲方：甘肃省高速公路建设集团有限公司协议号：武威NMDQYT-（17）-第006号

乙方：

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿和谐协商一致，就乙方承包甲方武威市高速公路项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，双方严格遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：武威市高速公路项目护坡工程（以下简称本工程）。

2、工程地点：武威市瓜州区E段

3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容涉及：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等所有护坡施工内容。

4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

二、建设工期

总工期30个月（从开工之日起至工程竣工之日止），开工日期以甲方告知为准。

本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方因素的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

三、承包单价

1、本工程价款实行综合单价包干：115元/㎡。

2、上述综合包干单价涉及但不限于：乙方为实行本工程所需的所有人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运送，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需所有费用，以及利润和税金等。

3、前述包干单价拟定后，在包干价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文献，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由规定甲方增长协议价款，相关可预见及不可预见的一切协议风险已经协议各方预见。

四、工程量计量

所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。

五、工程款支付

1、乙方按甲方规定完毕本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已解决完毕的书面承诺）。

2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于主线性违约的，甲方有权视情节减少或所有拒付工程款。

六、双方职责

（一）甲方职责

1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。

2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。

3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供应乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价补偿。

4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。

5、配合乙方进行设备场内转运。

6、向乙方提供水源电源接口。

（二）乙方职责

1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方解决相关工程事务，签收相关工程文献等。

2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，保证安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。

3、应在施工现场设立警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。

4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其别人身伤亡事故，均由乙方自行负责解决并承担一切经济和法律责任。

5、负责工程资料的整理、归集。

6、不得拖欠民工工资，工程竣工前应解决完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已解决完毕的书面承诺。

七、争议解决

履行本协议如发生争议，由甲、乙双方和谐协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本协议的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不乐意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、施工工艺规定及工程验收标准

1、施工前对施工面进行清理，规定坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm

2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超过5cm。

3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。

4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。

5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设立排水沟。根据地形拟定坡度,但必须保证沟底无积水。

6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完毕面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。

八、违约责任

1、如甲方逾期付款（因乙方因素除外），每逾期一日，应向乙方支付协议总价1%作为违约金。

2、如乙方逾期竣工，每逾期一日，应向甲方支付协议总价1%作为违约金。

3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。

十、附则

1、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执