室内设计方案合同通用版.docx

室内设计方案合同通用版

2022室内设计方案合同通用版正文内容

发包人:

设计人:

签订日期:年月日

发包人委託设计人承担装修室内工程设计,经

双方協商一致,签订本協议。

第一条本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法規和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4本设计不包括园林、厨房和智能化设计。

1.5本设计不负责建报图和竣工图。

第二条本合同设计工程的内容:名稱、規模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

第五条本合同设计收费为万人民币。设计费支付进度详见下表。

1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。

2、上述设计费包干价,在本合同项下工程范围内,今后不随涉及内容及设计周

期的改变而調整。设计费按双方签订合同约定数,按规定向发包人按比例收取。

第六条双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按合同第三条規定的内容,在規定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标

准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过規定期限3天以内,设计人按合同第四条規定交

付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时,设计人员有权重新确定提交设

计文件的时间。

6.1.2发包人变更委記设计工程、規模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行協商签订补充協议lt;或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同規定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为设计工作人员,提供必要的工作lt;电脑,办公桌、打印机)生活lt;住宿)及必要的交通等方便条件。

6.1.5设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按国家技术規范、标准、規程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同規定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家有关技术規范及当地技术标准。

6.2.3设计合理使用年限为年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条規定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要調整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工,如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,则设计费或工资另行商议。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求終止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设

计费的全部支付。

7.2发包人应按合同第五条規定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期3天支

付,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿

金,赔偿金由双方協商解决。

7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的

交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之一。

7.5合同生效后,单方要求終止或解除合同,应赔偿对方的经济损失。

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应

另行签订补充協议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版

部门购买。

8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其規格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的

设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委琵设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时協商解决。

8.6本合同在履行过程中发生的争议,由双方當事人協商解决,協商不成的按下

列种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉。

8.7本合同

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档