建筑质量泥工合同范本.docx

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地质】的土地，并计划在此土地上建造房屋（以下简称“工程”）；

2.承包方是一家具有泥工专业技术和经验的建筑公司，愿意承担工程的泥工施工工作；

3.业主和承包方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，共同遵照执行。

第一条：合同内容

1.1承包方负责按照业主提供的施工图纸和规范要求，完成工程的泥工施工工作，包括但不限于墙体砌筑、抹灰、地面铺贴等泥工相关工程内容。

1.2业主应按照承包方的要求提供必要的施工图纸、技术规范以及其他与泥工施工相关的资料。

第二条：合同价格

2.1双方同意，本合同的总价为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整）。

2.2上述价格包括但不限于承包方的劳务费、材料费、施工设备使用费等与泥工施工相关的全部费用。

2.3除非双方另有约定，上述价格不得因任何原因进行调整。

第三条：付款方式

3.1业主应按照双方约定的进度向承包方支付合同价款。

3.2承包方应在每个付款节点前向业主提交相应的工程量报告和发票，业主应在收到报告和发票后【付款期限】内支付相应的款项。

3.3未经业主事先书面同意，承包方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

第四条：工期

4.1承包方应在合同签订后【开工期限】内开始施工，并在【总工期】内完成全部泥工施工工作。

4.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期，并相应调整付款进度。

第五条：质量保证

5.1承包方应按照业主提供的施工图纸和规范要求，以及国家相关建筑标准和行业标准，确保泥工施工质量。

5.2承包方应在工程验收合格后【质保期限】内对泥工施工质量承担保修责任。

第六条：违约责任

6.1如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方的损失。

6.2双方应按照本合同的约定，履行各自的义务，如发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条：合同的解除和终止

7.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除或终止本合同。

7.2在合同解除或终止后，双方应按照本合同的约定处理已付款项、已施工部分的工程和已购材料的归属等问题。

第八条：其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.工程量报告

4.发票样本

甲方（业主）：__________

乙方（承包方）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地质】的土地，并计划在此土地上建造房屋（以下简称“工程”）；

2.承包方是一家具有泥工专业技术和经验的建筑公司，愿意承担工程的泥工施工工作；

3.监理方是一家专业的建筑监理机构，愿意为工程提供监理服务，确保工程质量和进度；

4.业主、承包方和监理方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，共同遵照执行。

第一条：合同内容

1.1承包方负责按照业主提供的施工图纸和规范要求，完成工程的泥工施工工作，包括但不限于墙体砌筑、抹灰、地面铺贴等泥工相关工程内容。

1.2监理方负责对工程的泥工施工过程进行全程监理，确保施工质量符合业主的要求和国家相关建筑标准。

第二条：合同价格

2.1双方同意，本合同的总价为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整）。

2.2上述价格包括但不限于承包方的劳务费、材料费、施工设备使用费等与泥工施工相关的全部费用。

2.3除非双方另有约定，上述价格不得因任何原因进行调整。

第三条：付款方式

3.1业主应按照双方约定的进度向承包方支付合同价款。

3.2承包方应在每个付款节点前向业主提交相应的工程量报告和发票，业主应在收到报告和发票后【付款期限】内支付相应的款项。

3.3未经业主事先书面同意，承包方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

第四条：工期

4.1承包方应在合同签订后【开工期限】内开始施工，并在【总工期】内完成全部泥工施工工作。

4.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期，并相应调整付款进度。

第五条：质量保证

5.1承包方应按照业主提供的施工图纸和规范要求，以及国家相关建筑标准和行业标准，确保泥工施工质量。

5.2监理方应对承包方的施工质