- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
第一篇范文:合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包方”):
鉴于:
1.业主是本项目的合法所有者,拥有项目的土地使用权及开发权;
2.承包方是具备相应资质的水电工安装企业,愿意承担本项目的水电工安装工程;
3.业主与承包方均有意愿就本项目的水电工安装工程签订合同,以明确双方的权利和义务。
经双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行:
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于水电工安装、调试、验收等相关工作。
二、合同价款
2.1合同金额:双方确认,本合同的总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2付款方式:双方约定,本合同的付款方式为__________。
三、工期
3.1工期:承包方应自合同签订之日起计算,总工期为__________天。
3.2工期延误:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,并签订补充协议。
四、质量标准
4.1工程质量:承包方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
4.2验收:工程完工后,双方应共同进行验收。验收合格后,承包方应向业主提交完整的验收资料。
五、售后服务
5.1质保期:承包方应提供__________年的质保期,自工程验收合格之日起计算。
5.2售后服务:质保期内,如工程出现质量问题,承包方应免费进行维修。
六、违约责任
6.1业主违约:如业主未能按照约定支付合同价款,应向承包方支付违约金,违约金计算方式为:__________。
6.2承包方违约:如承包方未能按照约定完成工程,导致业主损失,应向业主支付违约金,违约金计算方式为:__________。
七、争议解决
7.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、合同附件
8.1工程量清单
8.2工程图纸
8.3付款计划
8.4验收标准
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):__________
乙方(承包方):__________
签订日期:__________
第二篇范文:第三方主体甲方权益主导
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包方”):
第三方(以下简称“监理方”):
鉴于:
1.业主是本项目的合法所有者,拥有项目的土地使用权及开发权;
2.承包方是具备相应资质的水电工安装企业,愿意承担本项目的水电工安装工程;
3.监理方是具备相应资质的工程监理企业,愿意承担本项目的工程监理工作;
4.业主、承包方和监理方均有意愿就本项目的水电工安装工程签订合同,以明确各方权利和义务。
经三方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行:
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于水电工安装、调试、验收等相关工作。
二、合同价款
2.1合同金额:双方确认,本合同的总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2付款方式:业主应按照约定向承包方支付合同价款。
三、工期
3.1工期:承包方应自合同签订之日起计算,总工期为__________天。
3.2工期延误:如因不可抗力等原因导致工期延误,三方应协商解决,并签订补充协议。
四、质量标准
4.1工程质量:承包方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
4.2验收:工程完工后,三方应共同进行验收。验收合格后,承包方应向业主提交完整的验收资料。
五、监理方的权利和义务
5.1监理方应按照国家及行业相关标准对工程进行监理,确保工程质量。
5.2监理方有权对承包方的施工进行监督,对不符合质量标准的行为提出整改要求。
5.3监理方应定期向业主报告工程进度及质量情况。
六、业主的权利
6.1业主有权对工程进度、质量进行监督,对不符合要求的行为提出整改要求。
6.2业主有权要求承包方提供工程相关资料,以便进行工程验收。
6.3业主有权要求监理方对工程进行监理,确保工程质量。
七、乙方的违约及限制条款
7.1乙方未能按照约定完成工程,导致业主损失,应向业主支付违约金,违约金计算方式为:__________。
7.2乙方在施工过程中,如出现质量问题,应承担修复费用,并按约定支付违约金。
7.3乙方应按照约定向监理方提供工程相关资料,以便进行工程监理。
八、争议解决
8.1三方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、合同附件
9.1工程量清单
9.2工程图纸
9.3
您可能关注的文档
- 机场水电工维护合同书.docx
- 房地产过户合同.docx
- 财产分配家庭协议.docx
- 大米销售合同总览集.docx
- 包装评价报告.docx
- 餐厅装饰墙绘项目合同书.docx
- 年度保理风险数据.docx
- 中山市餐饮服务劳动合同范本.docx
- 出租车出售协议合同协议协议协议.docx
- 车辆导航设备地形图测绘合同书.docx
- 浙江金华市公共资源交易中心永康市分中心编外人员招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江宁波慈溪市政协办公室招考聘用编外工作人员笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江金华永康市西溪镇人民政府招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 福建南平市公安局建阳分局招考聘用辅警笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江嘉兴海盐县武原街道基层残疾人工作专职委员(公益岗位)招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江宁波知识产权保护中心招考聘用工作人员笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江杭州建德市面向2024届普通高校毕业生招考聘用教师(第二批)16人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江省台州中学面向2024届普通高校毕业生招考聘用教师12人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 湖北师范大学体育学院专任教师招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 重庆市南岸区教育事业单位面向2024届高校毕业生招考聘用114人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
文档评论(0)