解除建设工程施工合同的规定.docxVIP

解除建设工程施工合同的规定

合同编号：__________

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲方与乙方就__________（工程名称）的建设工程施工事宜，于__________年____月____日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：__________），合同约定的工期为__________年____月____日至__________年____月____日。合同签订后，乙方按合同约定开始了工程施工。

然而，由于__________（简要描述原因，如：设计变更、政策调整、资金问题等），甲方认为继续履行合同已不可能实现合同目的，故甲方提出解除双方之间的《建设工程施工合同》。

经双方友好协商，就解除《建设工程施工合同》的相关事宜达成如下协议：

一、解除合同

1.本协议签订后，双方同意立即解除《建设工程施工合同》（合同编号：__________），且自本协议生效之日起，该合同对双方不再具有约束力。

2.本协议签订后，乙方应立即停止工程施工，妥善处理施工现场，确保工程安全。

3.本协议签订后，乙方应按照甲方的要求，办理相关工程资料的归档和移交手续。

二、合同解除后的处理

1.乙方已完成的工程部分，甲方应按照《建设工程施工合同》的约定支付相应的工程款。具体支付事宜，双方另行协商确定。

2.由于合同解除导致的乙方损失，双方协商确定甲方不承担赔偿责任。

3.合同解除后，乙方应归还甲方提供的施工图纸、技术资料等相关资料。

三、合同解除后的其他事项

1.双方应积极配合，确保合同解除后的各项工作顺利进行。

2.合同解除后，乙方不得以任何理由对甲方进行索赔。

3.合同解除后，双方在合同履行过程中产生的债权债务关系仍然有效，双方应继续履行相应的义务。

四、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，除依法应当保密的事项外，双方应保持沟通，以便更好地解决争议。

五、合同的生效、修改和解除

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议的修改和解除，应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年____月____日

一、附件列表：

1.《建设工程施工合同》（合同编号：__________）

2.工程设计图纸和技术资料

3.工程施工进度计划

4.工程质量标准和要求

5.工程款支付证明文件

6.乙方施工资质证明文件

7.合同解除协议

8.争议解决相关的法律法规

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程款，构成违约。

2.乙方未按设计图纸和施工标准施工，构成违约。

3.乙方未按约定时间完成工程，构成违约。

4.甲方未按约定提供施工条件，构成违约。

5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行，构成违约。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方。

3.建设工程施工合同：指发包方和承包方就建设工程的施工事宜达成的明确双方权利和义务的协议。

4.工期：指合同约定的完成工程建设的时间。

5.工程款：指发包方按照合同约定支付给承包方的报酬。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程款支付问题：如甲方延迟支付工程款，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付。如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。

2.施工质量问题：如乙方施工质量不符合约定，甲方可以要求乙方及时整改，并有权要求乙方承担违约责任。

3.工程进度问题：如乙方未按约定时间完成工程，甲方可以与乙方协商，要求乙方加快施工进度。如协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。

4.合同履行争议：如双方在合同履行过程中发生争议，可以通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于发包方和承包方之间就建设工程的施工事宜达成合作协议。

2.适用于在合同履行过程中，发包方和承包方之间出现违约行为需要解除合同的情况。

3.适用于合同解除后，双方对解除后的处理事宜达成一致协议。

4.适用于在合同履行过程中，双方因履行合同产生争议需要解决的情况。