建设工程劳务合同补充协议范本.docxVIP

建设工程劳务合同补充协议范本

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程总价：____________________

二、劳务内容

2.1乙方应按照主合同约定的内容，提供相应的劳务服务。

2.2乙方应保证劳务人员的素质，不得使用无资质、无合法身份的人员。

2.3乙方应严格按照甲方的要求，完成劳务任务，并保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。

三、劳务报酬

3.1乙方提供的劳务报酬按照主合同约定的价格执行。

3.2乙方完成劳务任务后，甲方应按时支付劳务报酬。

3.3乙方应开具合法的发票，甲方据此进行报销。

四、工期及进度

4.1乙方应按照主合同约定的工期完成劳务任务。

4.2乙方应根据甲方的工作进度，合理调配劳务人员，确保工程顺利进行。

4.3乙方如因特殊情况导致无法按时完成劳务任务，应提前通知甲方，并协商解决。

五、质量保证

5.1乙方应保证劳务质量，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

5.2乙方应按照甲方的要求，进行质量自检、互检和甲方检查。

5.3乙方应建立健全质量管理制度，确保劳务质量。

六、安全责任

6.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。

6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。

6.3乙方应对劳务人员进行安全培训，提高劳务人员的安全意识。

七、违约责任

7.1任何一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

7.2违约金的具体数额按照主合同约定的违约金比例执行。

八、争议解决

8.1本补充协议的解释及争议解决适用中华人民共和国法律。

8.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.《建设工程劳务合同》

2.乙方劳务人员名单及资质证明

3.工程质量检测报告

4.安全生产管理制度

5.乙方开具的发票

6.双方签订的补充协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按时支付劳务报酬

2.乙方未按照约定完成劳务任务

3.乙方使用无资质、无合法身份的人员

4.乙方未保证工程质量符合相关法律法规及国家标准

5.乙方未按照约定工期完成劳务任务

6.乙方违反安全生产规定

7.双方在履行补充协议过程中发生的其他争议

三、法律名词及解释：

1.建设工程劳务合同：指甲方委托乙方提供劳务，乙方按照甲方要求完成工程建设任务的合同。

2.劳务报酬：指乙方为完成工程建设任务所应得的报酬。

3.工期：指乙方完成工程建设任务的时间。

4.质量保证：指乙方对工程建设质量所作的承诺。

5.安全责任：指乙方在工程建设过程中对安全生产所承担的责任。

6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按时支付劳务报酬：乙方可以与甲方协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼。

2.乙方未按照约定完成劳务任务：乙方应尽快整改，并承担相应的责任。

3.乙方使用无资质、无合法身份的人员：乙方应立即更换符合资质的人员，并承担相应责任。

4.乙方未保证工程质量符合相关法律法规及国家标准：乙方应立即整改，并承担修复及赔偿责任。

5.乙方未按照约定工期完成劳务任务：乙方应提前通知甲方，并协商解决。

6.乙方违反安全生产规定：乙方应立即整改，并承担相应责任。

7.双方在履行补充协议过程中发生的其他争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为建设工程项目业主，乙方为提供劳务的施工单位。

2.甲方委托乙方完成某项工程建设任务的劳务。

3.乙方按照甲方要求，提供相应的劳务服务。

4.双方在履行补充协议过程中发生争议，需通过协商或法律途径解决。