- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
建筑补充协议范本
合同编号:__________
建筑补充协议范本
甲方:__________
乙方:__________
一、工程范围及内容
1.1甲方同意将原合同约定的__________工程范围内的__________项目交由乙方施工,具体施工内容详见附件一《工程量清单》。
1.2乙方应按照原合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成施工任务。
二、工程价款及支付
2.1双方同意,本补充协议涉及的工程价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2甲方应按照原合同约定的付款方式及时向乙方支付工程价款。具体支付时间及金额详见附件二《支付计划》。
三、工期调整
3.1乙方应按照原合同约定的工期完成施工。如因特殊情况导致工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,并征得甲方同意。
3.2甲方同意,乙方在满足原合同约定的质量、安全等前提下,工期延误不超过__________天,不视为乙方违约。
四、质量及验收
4.1乙方应严格按照原合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2工程验收合格后,甲方应向乙方支付剩余工程价款。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,并承担由此产生的费用。
五、违约责任
5.1任何一方违反本补充协议的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金金额为合同总价款的__________%。
5.2甲方逾期支付工程价款的,应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。
六、争议解决
6.1双方在签订本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
7.2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________年__________月__________日
附件一:《工程量清单》
附件二:《支付计划》
一、附件列表:
1.附件一:《工程量清单》
包含工程项目名称、数量、单价、总价等信息。
2.附件二:《支付计划》
包含支付时间、支付金额、支付方式等信息。
二、违约行为及认定:
1.甲方逾期支付工程价款的,应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。
2.乙方未按照原合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成施工任务的,视为乙方违约。
3.任何一方违反本补充协议的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金。
三、法律名词及解释:
1.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。
2.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。
3.工程量清单:指明细工程项目、工程量、单价和总价等的清单。
4.支付计划:指明确支付时间、支付金额、支付方式的计划。
5.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
6.质量标准:指合同中约定的工程质量应达到的技术要求。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.遇到工期延误问题:
及时沟通,了解延误原因。
根据实际情况,调整工期计划。
双方协商确定工期延误的赔偿或调整方案。
2.遇到质量问题:
及时停工,整改不合格部分。
双方共同参与质量检查,确保工程质量。
对整改后的工程进行复验,直至符合质量标准。
3.遇到支付问题:
按照附件二的支付计划及时支付工程价款。
若甲方逾期支付,按照原合同约定的违约金计算方式支付违约金。
五、所有应用场景:
1.适用于甲方为工程项目发包人,乙方为承包人的建筑施工合同补充协议。
2.适用于原合同中未明确约定的工程范围、工程价款、工期、质量等方面的补充协议。
3.适用于双方在签订原合同时,需要对某些特定事项进行明确约定的场景。
文档评论(0)