城市消防工程施工合同模板.docxVIP

城市消防工程施工合同模板

合同编号：__________

合同各方当事人：

甲方：（全称名称）

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：_______________

乙方：（全称名称）

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：_______________

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：主要包括消防水池、消防泵房、消防管道、消防设施等施工内容。

1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。

1.6工程进度要求：按照双方约定的时间表进行。

二、合同价格及支付

2.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2支付方式：

（1）甲方支付乙方的工程进度款，按实际完成工程量的80%支付。

（2）工程验收合格后，甲方支付乙方的剩余工程款。

2.3支付期限：甲方应在验收合格后七个工作日内支付剩余工程款。

三、施工期限

3.1工程开工日期：双方商定。

3.2工程竣工日期：按照双方约定的时间表进行。

3.3工期延误：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。

四、施工质量及验收

4.1乙方应按照设计文件、施工图纸和施工规范的要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应按约定时间提供相关资料，配合验收工作。

4.3验收不合格：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。

5.2甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为应付款项的0.5%。

5.3乙方如因故意或重大过失造成工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________

签订日期：______________签订日期：______________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工规范

3.设计文件

4.工程量清单

5.验收标准

6.工程进度计划

7.付款凭证

8.验收报告

9.补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。

3.乙方未按照设计文件、施工图纸和施工规范的要求进行施工，造成工程质量问题，视为违约。

4.乙方如因故意或重大过失造成工程质量问题，视为违约。

5.双方未按照约定时间进行工程验收或验收不合格，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.城市消防工程：指在城市中建设的用于防火、灭火和救援的工程。

2.施工单位：指具有相应资质的企业或组织，负责工程的施工。

3.建设单位：指发起、组织并承担工程建设的单位。

4.工程验收：指工程完成后，由相关方对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定，以确定工程是否符合设计文件、施工图纸和施工规范的要求。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的金钱赔偿。

6.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向另一方支付的金钱赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：如乙方因不可抗力原因导致工程延期，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。双方可协商延长工期，必要时可签订补充协议。

2.工程质量问题：如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

3.付款争议：如甲方未按约定时间支付工程款，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方支付。如甲方拒绝支付，乙方可依法向法院提起诉讼。

4.验收争议：如甲方不按照约定时间进行工程验收或验收不合格，乙方应及时与甲方沟通，要求重新验收。如甲方拒绝重新验收，乙方可依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

本合同适用于城市消防