市政通风施工队合同书.docx

市政通风施工队合同书

第一篇范文：合同编号：__________

合同各方：

甲方：（以下简称“委托方”）

乙方：（以下简称“承包方”）

鉴于：

1.甲方具备实施本项目的条件，愿意将项目的通风系统施工工程委托给乙方；

2.乙方愿意接受甲方的委托，承担本项目的通风系统施工工程，并向甲方提供符合要求的服务；

双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行：

一、工程概述

1.1工程名称：市政通风施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试及售后服务等。

1.4工程质量：按照国家及行业相关标准执行，确保通风系统安全、可靠、高效运行。

二、合同价款

2.1合同总价：双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2付款方式：双方约定，按照工程进度及完成情况分期支付合同价款。

三、工期

3.1工期：自合同签订之日起，乙方应在____天内完成施工。

3.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，具体金额双方另行协商。

四、质量保证

4.1乙方应确保通风系统施工质量，严格按照国家及行业相关标准执行。

4.2乙方应提供施工过程中的质量控制措施，并接受甲方的监督与检查。

4.3乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，直至符合要求。

五、售后服务

5.1乙方应提供通风系统的售后服务，包括设备维修、保养、操作培训等。

5.2售后服务期限：自工程验收合格之日起计算，为期____年。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

九、附件

9.1工程施工图纸及说明书

9.2设备及材料清单

9.3工程进度计划

9.4质量控制措施

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

注：以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况调整。

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同各方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包方”）

丙方：（以下简称“监理方”）

鉴于：

1.业主具备实施本项目的条件，愿意将项目的通风系统施工工程委托给承包方；

2.承包方愿意接受业主的委托，承担本项目的通风系统施工工程，并向业主提供符合要求的服务；

3.监理方愿意接受业主的委托，对承包方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度；

双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行：

一、工程概述

1.1工程名称：市政通风施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试及售后服务等。

1.4工程质量：按照国家及行业相关标准执行，确保通风系统安全、可靠、高效运行。

二、合同价款

2.1合同总价：双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2付款方式：双方约定，按照工程进度及完成情况分期支付合同价款。

三、工期

3.1工期：自合同签订之日起，承包方应在____天内完成施工。

3.2工期延误：因承包方原因导致工期延误，承包方应向业主支付违约金，具体金额双方另行协商。

四、质量保证

4.1承包方应确保通风系统施工质量，严格按照国家及行业相关标准执行。

4.2承包方应提供施工过程中的质量控制措施，并接受监理方的监督与检查。

4.3承包方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，直至符合要求。

五、监理方的职责和权利

5.1监理方应按照合同约定，对承包方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。

5.2监理方有权对承包方的施工过程进行现场检查，发现问题及时提出整改要求。

5.3监理方应定期向业主报告工程进展情况，并及时通报业主有关工程质量和进度的问题。

六、业主的权利和利益

6.1业主有权对承包方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合要求。

6.2业主有权要求承包方按照合同约定完成施工，并按时支付合同价款。

6.3业主有权要求监理方对承包方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向