木工项目合同合集.docx

木工项目合同合集

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方：（以下简称“委托方”）

乙方：（以下简称“受托方”）

鉴于委托方拟对木工项目进行施工，受托方愿意承担该项目施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：木工项目

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：包括但不限于木制品制作、安装、装饰等木工工程。

1.4工程范围：委托方提供的施工图纸及甲方确认的施工方案所包含的全部内容。

二、合同价款

2.1合同总价款：双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.2价格调整：如遇市场行情波动，双方同意根据实际情况协商调整合同价款。

三、工期

3.1工期：自合同签订之日起，受托方应在____个工作日内完成工程。

3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。

四、质量标准

4.1工程质量：受托方应按照国家相关质量标准及行业规范进行施工，确保工程质量。

4.2隐蔽工程：受托方在施工过程中，应主动接受委托方的检查，对隐蔽工程进行验收。

五、付款方式

5.1预付款：合同签订后，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。

5.2进度款：工程进度达到____%时，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%。

5.3竣工款：工程全部竣工并验收合格后，委托方应在____个工作日内支付剩余合同总价款。

六、售后服务

6.1质保期：受托方应提供____年的质保期，自工程竣工之日起计算。

6.2售后服务：质保期内，如工程出现质量问题，受托方应在____个工作日内予以修复。

七、违约责任

7.1委托方违约：如委托方未按约定支付款项，应向受托方支付违约金，违约金计算方式为：____。

7.2受托方违约：如受托方未按约定完成工程，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：____。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

附件：

1.施工图纸

2.工程量清单

3.质量标准及验收规范

（以下无）

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包商”）

第三方：（以下简称“监理方”）

鉴于业主拟对木工项目进行施工，承包商愿意承担该项目施工任务，监理方愿意提供项目监理服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，各方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：木工项目

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：包括但不限于木制品制作、安装、装饰等木工工程。

1.4工程范围：业主提供的施工图纸及监理方确认的施工方案所包含的全部内容。

二、合同价款

2.1合同总价款：业主、承包商和监理方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.2价格调整：如遇市场行情波动，业主和承包商同意根据实际情况协商调整合同价款。

三、工期

3.1工期：自合同签订之日起，承包商应在____个工作日内完成工程。

3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，业主和承包商应协商确定顺延工期。

四、质量标准

4.1工程质量：承包商应按照国家相关质量标准及行业规范进行施工，确保工程质量。

4.2隐蔽工程：承包商在施工过程中，应主动接受监理方的检查，对隐蔽工程进行验收。

五、付款方式

5.1预付款：合同签订后，业主应在____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。

5.2进度款：工程进度达到____%时，业主应在____个工作日内支付合同总价款的____%。

5.3竣工款：工程全部竣工并验收合格后，业主应在____个工作日内支付剩余合同总价款。

六、售后服务

6.1质保期：承包商应提供____年的质保期，自工程竣工之日起计算。

6.2售后服务：质保期内，如工程出现质量问题，承包商应在____个工作日内予以修复。

七、违约责任

7.1业主违约：如业主未按约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：____。

7.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金