专业承包施工合同新整理版4篇.docx

专业承包施工合同新整理版4篇

篇1

专业承包施工合同新整理版

第一章总则

第一条为规范和明确专业承包施工合同的签订和履行，维护建设工程当事人的合法权益，根据《建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，结合建筑市场的实际情况，制定本合同。

第二条专业承包施工合同是指施工单位接受建设单位委托，按照工程设计文件要求，完成专业工程项目的施工任务，提供相应的材料和设备，对施工质量、工程进度和安全负责，并按合同约定收取报酬的合同。

第三条专业承包施工合同分为单项承包合同和总承包合同两种形式。单项承包合同是指施工单位仅承担某一专业工程项目的施工任务，总承包合同是指施工单位承担整个工程项目的全部或部分工程施工任务。

第四条专业承包施工合同的签订，建设单位应当对施工单位和工程所属的专业工程项目的业绩、技术能力、经济状况等进行调查核实，依法负有与其业务相适应而符合建筑市场需求，并符合国家建筑法的要求的行为。

第二章合同的签订

第五条专业承包施工合同的签订应当采用书面形式，由双方逐一将合同正本签字盖章后生效。

第六条专业承包施工合同应当包括下列内容：

（一）合同名称、项目名称、建设单位和施工单位的名称、地址、法定代表人或主要负责人的姓名、职务、联系方式等基本信息；

（二）施工工程内容、范围、质量、规模等具体要求；

（三）施工工程的组织实施、工程质量目标、工程质量管理措施和要求；

（四）合同价款及支付方式、结算方式、税金等费用；

（五）履行期限、交付使用条件、保修期限等相关时间要求；

（六）违约责任、争议解决和合同变更等事项；

（七）其他必要的合同内容。

第七条专业承包施工合同的签订程序应当包括以下步骤：

（一）建设单位择定承包单位，与之进行洽谈；

（二）订立意向书，明确项目的基本情况、合同价格等主要条款；

（三）编制合同草案，对合同的内容进行修改完善；

（四）双方共同审定合同正本，并签署生效。

第三章合同的履行

第八条施工单位应当按照合同约定的内容和要求，组织施工工程并提供相应的材料和设备，按质保期提供工程质量保修服务，确保工程质量和安全。

第九条施工单位应当根据合同规定的工程进度，保证施工工程按时交付，并按时完成各项工程质量验收。如因施工单位原因导致工程延期或质量不合格，应承担相应的赔偿责任。

第十条建设单位应当按照合同约定的价格和支付方式，按时足额支付合同价款，并提供必要的协助和支持，以便施工单位合同履行。

第十一条双方当事人如对合同内容有异议或需要变更，应当及时协商一致，并书面变更合同内容，经双方确认盖章后生效。

第四章合同的变更和解除

第十二条双方当事人如需要变更合同内容，应当提前向对方书面通知，并予以说明变更的原因和内容，经对方同意后方可变更。

第十三条在下列情形下，经双方书面确认，合同可以解除：

（一）在合同履行过程中，因一方严重违反合同条款，影响到工程质量或进度的正常进行；

（二）因合同外的不可抗力因素，导致无法履行合同；

（三）其他可能导致合同无法继续执行的情形。

第五章争议解决

第十四条双方当事人如在合同履行过程中发生争议，应当及时协商解决，如协商不成，可以向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁处理。

第十五条双方当事人如对仲裁的裁决有异议，可以向人民法院提起诉讼解决。

第六章附则

第十六条本合同自发布之日起生效，自然形式合同与本合同不符合时，以本合同为准。

第十七条在本合同未能约定的相关事项，按照国家有关法律法规执行。

第十八条本合同的解释权属于合同签订各方。

以上为专业承包施工合同新整理版，希望有助于建设工程相关各方当事人的合作与发展。愿合作愉快，工程顺利。

篇2

专业承包施工合同新整理版

第一章总则

第一条为规范专业承包施工合同的签订和履行，保护各方合法权益，促进施工行业健康发展，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，制定本合同。

第二条本合同适用于建筑工程、市政工程等专业承包施工合同的签订和履行。专业承包施工合同是指承包方负责完成施工项目全部或部分工程的设计、施工、设备及材料采购、安装、试运行、调试等工作，发包方支付约定工程价款的一种合同。

第三条本合同各方应依法自愿订立，平等协商，遵循诚实信用原则，妥善履行合同义务，共同维护合同的合法权益。

第四条本合同内容应综合考虑工程的特点、规模、难易程度、技术要求、质量安全控制要求、工期管