道路人行道施工合同.docx

道路人行道施工合同

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

乙方：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

鉴于甲方为道路人行道施工项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行道路人行道施工项目的事宜，达成如下协议：

一、工程内容

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：包括但不限于道路人行道的铺设、排水系统的设计与施工、交通标志的设置、照明系统的安装等。

二、工程质量与标准

2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2.2工程质量标准：应符合《城市道路工程施工及验收规范》等国家相关标准和规范的要求。

2.3乙方应保证工程的安全性、可靠性和美观性。

三、工程进度

3.1工程开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程造价与支付

4.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2支付方式：

（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；

（2）工程进度达到约定的____%时，甲方支付乙方进度款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

五、工程验收

5.1工程验收标准：按照《城市道路工程施工及验收规范》等国家相关标准和规范进行。

5.2甲方应组织有关部门对工程进行验收，乙方应配合验收工作。

5.3工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付剩余款项。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期付款的方式支付违约金。

6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。

6.3甲方未按照约定支付工程款的，应按照逾期付款的方式支付违约金。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.合同双方的企业法人营业执照副本复印件

2.合同双方的建筑施工资质证书复印件

3.合同双方法定代表人的身份证明复印件

4.工程设计图纸及相关技术文件

5.工程预算书及报价单

6.工程预付款支付凭证

7.工程进度款支付凭证

8.工程验收报告

9.违约金计算公式及相关依据

10.争议解决裁决书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工期完成施工，属于违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。

3.甲方未按照约定支付工程款，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：是指调整建筑施工、建筑安装、建筑市场管理等行为的法律规范总称。

3.法人：是指依法成立，具有独立法人财产，承担独立民事责任的组织。

4.法定代表人：是指代表法人从事民事活动的负责人。

5.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济补偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误的问题，乙方应积极采取措施加快施工进度，并承担因工期延误产生的违约责任。

2.遇到施工质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。

3.遇到甲方未支付工程款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方支付工程款，如有必要，可以依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为道路人行道施工项目