简易施工合同示例模板.docx

简易施工合同示例模板

合同编号：__________

合同各方：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同价格

2.1本合同的工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包括但不限于：__________

2.3合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。

第三条合同履行

3.1乙方应按照约定的工期完成工程。工程进度及工期延误的处理按照下列约定执行：

（1）乙方未按照约定的工期完成工程的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）由于甲方原因导致工程进度延误的，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付合同总价款的__________%作为赔偿金。

3.2乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。工程质量不符合约定的，乙方应承担修复费用，并支付合同总价款的__________%作为违约金。

3.3乙方应按照约定的施工方案和施工组织设计进行施工，确保工程安全。如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任，并支付甲方合同总价款的__________%作为赔偿金。

第四条合同变更和解除

4.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同。

4.2合同变更或解除的，双方应按照合同约定的价格和方式结算工程价款。

第五条争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2双方在争议解决过程中，应保证工程的顺利进行，避免损失的扩大。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方资质证书复印件

3.工程项目相关文件

4.工程设计图纸

5.施工方案和施工组织设计

6.工程量清单

7.材料和设备清单

8.工程进度计划

9.质量检验标准

10.安全施工措施

二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按照约定的工期完成工程

2.质量不符合约定：工程质量不符合约定的标准

3.安全事故：因乙方原因导致的安全事故

4.泄露商业秘密：未经对方同意，向第三方披露对方的商业秘密和机密信息

5.未履行保密义务：未对对方的商业秘密和机密信息予以保密

三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主，具备项目建设的相关权利和义务

2.乙方：指具备相应资质的施工单位，具备承担项目施工的能力和条件

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等

4.违约金：因违约行为而支付给对方的一种经济赔偿

5.赔偿金：因违约行为而支付给对方的一种经济损失赔偿

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：协商确定合理的工程进度，并根据延误天数支付违约金

2.质量不符合约定：要求乙方按照约定标准进行修复，并支付违约金

3.安全事故：立即启动应急预案，乙方承担全部责任，并支付赔偿金

4.泄露商业秘密：立即采取补救措施，限制涉密信息的传播，并要求乙方承担违约责任

5.未履行保密义务：立即要求乙方履行保密义务，并支付违约金

五、所有应用场景：

1.工程项目施工合同

2.建筑施工合同

3.装修施工合同

4.土木工程施工合同

5.各类专业工程施工合同

合同编号：__________

合同双方：

名称：______________________

地址：______________________

联系人：______________________

联系电话：_____________