刮大白施工合同范本.docx

刮大白施工合同范本

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于墙面、顶面刮大白施工。

二、合同价格

2.1本合同刮大白施工项目的总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。

2.3乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为____天，自甲方与乙方签订合同之日起算。

3.2乙方应保证按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切后果。

四、质量标准

4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到约定的质量标准。

五、付款方式

5.1本合同价款支付分为三次，具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%。

5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

6.2乙方未按照约定的质量标准完成施工的，应承担整改费用及由此产生的一切后果。

6.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方资质证书复印件

3.工程设计图纸

4.材料合格证复印件

5.施工方案和安全措施

6.工程验收标准

7.付款凭证

8.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工的，视为违约。

2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量不符合合同约定及国家标准，视为违约。

3.未按约定时间支付价款：甲方未按合同约定时间支付价款的，视为违约。

4.其他违约行为：双方在合同履行过程中发生的其他违反合同约定的行为。

三、法律名词及解释：

1.刮大白施工：指使用刮大白工具对墙面、顶面进行涂料施工的过程。

2.违约金：一方违约时，按合同约定向对方支付的赔偿金。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、鉴定和评价。

4.资质证书：指乙方拥有的合法从事刮大白施工的资格证书。

5.滞纳金：甲方未按约定时间支付价款时，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应按照约定的质量标准施工，发现问题及时整改。

3.付款问题：甲方应按合同约定时间支付价款，如有疑问，及时与乙方沟通。

4.合同争议：双方应协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为刮大白施工项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位。

2.适用于墙面、顶面刮大白施工项目的合同签订。

3.适用于明确双方在施工过程中的权利义务和责任。

4.适用于规范施工行为，确保工程质量和进度。

5.适用于双方在合同履行过程中发生争议时的解决。