工期延误导致的合同违约处理.docxVIP

工期延误导致的合同违约处理

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

一、定义及术语解释

1.1工期延误：指合同约定的工程竣工交付日期以后，因乙方原因导致工程实际交付日期晚于合同约定的交付日期。

1.3不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

二、工期延误的处理

2.1乙方如因自身原因导致工期延误，应提前向甲方书面提出延期申请，并说明延期理由及预计延期时间。

2.2甲方收到乙方延期申请后，应在__________日内回复乙方。如甲方同意延期，双方应就延期后的交付日期、工程价款及违约金等事项进行协商，并签订补充协议。

2.3乙方如未在合同约定的交付日期前完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一日，乙方应支付合同总价款的__________%作为违约金。

2.4甲方如因特殊情况导致工期延误，应立即通知乙方，并采取合理措施减少损失。甲方需提供相关证明材料，经乙方核实后，双方可就工期调整、工程价款及违约金等事项进行协商，并签订补充协议。

三、合同违约的处理

3.1乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方立即改正，并按照合同约定承担违约责任。

3.2甲方如未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方立即改正，并按照合同约定承担违约责任。

3.3违约方应承担因违约产生的全部费用，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、费用、利息及律师费等。

四、争议解决

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付日期。

5.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.合同协议书

2.延期申请

3.不可抗力证明

4.损失赔偿计算公式

5.工程竣工验收报告

6.合同履行证明

7.法律意见书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定时间完成工程，属于工期延误的违约行为。

2.乙方未按合同约定履行义务，属于合同违约行为。

3.甲方未按合同约定履行义务，属于合同违约行为。

4.双方在履行合同过程中发生的争议，经协商不成，可视为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.工期延误：指合同约定的工程竣工交付日期以后，因乙方原因导致工程实际交付日期晚于合同约定的交付日期。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应提前向甲方书面提出延期申请，并说明延期理由及预计延期时间。甲方同意延期后，双方签订补充协议，约定延期后的交付日期、工程价款及违约金等事项。

2.合同违约：双方应通过友好协商解决争议；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.不可抗力：乙方遇不可抗力事件导致工期延误，应立即通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方核实后，双方可协商调整工期、工程价款等事项。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑施工合同中的工期延误处理。

2.设备采购合同中的交付日期延误处理。

3.服务合同中的服务内容未按约定履行处理。

4.任何涉及合同违约争议处理的场景。