- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
电力施工合同培训协议
合同编号:__________
甲方(供电方):__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
乙方(施工方):__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
鉴于甲方为电力供应商,拥有丰富的电力资源和专业的供电服务团队;乙方为专业从事电力施工的企业,具备电力施工的资质和技术能力。为了保障电力施工的顺利进行,提高电力施工质量,甲乙双方经协商,就电力施工相关事宜达成如下协议:
一、电力施工项目
1.项目名称:__________
2.项目地点:__________
3.施工内容:__________
4.施工期限:自__________至__________
二、施工要求及标准
1.乙方应按照电力施工的相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。
2.乙方应指派具有相应资质和技术能力的施工人员从事施工活动,并保证施工人员遵守甲方现场管理制度。
3.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,确保施工质量符合国家标准。
4.乙方应保证施工过程中的人身安全和电力设施的安全,防止电力事故的发生。
5.乙方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。
三、施工费用及支付方式
1.乙方向甲方提供的电力施工服务费用为人民币__________元(大写:__________元整)。
2.甲方应在施工完成后__________个工作日内,按照乙方提供的正式发票金额支付施工费用。
3.乙方应提供合法的发票,否则甲方有权拒绝支付相应费用。
四、施工配合与协调
1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸、施工方案及技术要求,并确保乙方在施工前认真阅读并理解。
2.甲方应指派专人与乙方进行施工过程中的沟通与协调,确保施工顺利进行。
3.乙方应按照甲方的要求,提供施工进度报告,并及时处理甲方提出的问题和建议。
4.甲方应保证施工场地及相关设施的合理使用,确保乙方施工所需的物资及设备正常运行。
五、违约责任
1.甲乙双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
2.如乙方未按照约定时间完成施工,甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:__________元/天。
3.如甲方未按照约定时间支付施工费用,乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为:__________元/天。
4.如甲乙双方违反本协议其他约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至__________。
3.本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(供电方):__________
乙方(施工方):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1.电力施工图纸
2.电力施工方案
3.施工进度报告
4.施工人员资质证明
5.施工费用支付凭证
6.违约金计算依据
7.法律文件(如法院判决书、调解书等)
二、违约行为及认定:
1.乙方未按约定时间完成施工,视为违约。
2.甲方未按约定时间支付施工费用,视为违约。
3.乙方未按照约定标准或质量要求完成施工,视为违约。
4.甲方提供的施工图纸、施工方案等技术要求不完整或不明确,导致乙方无法正常施工,甲方视为违约。
5.双方在履行协议过程中,发生其他违反协议约定的行为。
三、法律名词及解释:
1.电力施工:指电力设施的建设、改造、维修等活动。
2.供电方:指拥有电力资源和供电服务能力的甲方。
3.施工方:指具备电力施工资质和技术的乙方。
4.施工费用:指乙方为完成施工项目所收取的费用。
5.违约金:指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。
6.逾期:指未按约定时间履行义务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.施工进度延误:乙方应及时与甲方沟通,调整施工计划,确保工程按时完成。
2.施工质量问题:乙方应按要求进行整改,直至满足甲方质量要求。
3.施工费用纠纷:双方应按协议约定的费用及支付方式进行结算,如有争议可通过协商解决。
4.施工过程中出现安全事故:乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩大,同时按相关法律法规承担相应责任。
5.甲方变更施工要求:乙方有权要求甲方书面确认变更内容,并按变更后的要求执行
您可能关注的文档
- 出版发行联合体合作协议.docx
- 广告车租赁协议.docx
- 客服岗位劳动合同样本.docx
- 出轨离婚妻子协议.docx
- 避雷针施工合同模板打印.docx
- 驾驶员行为规范承诺书.docx
- 地下停车场租约条件.docx
- 电子产品制造岗位劳动合同范本.docx
- 钢筋施工质量合同.docx
- 廊架施工合同范例大全.docx
- 第十一章 电流和电路专题特训二 实物图与电路图的互画 教学设计 2024-2025学年鲁科版物理九年级上册.docx
- 人教版七年级上册信息技术6.3加工音频素材 教学设计.docx
- 5.1自然地理环境的整体性 说课教案 (1).docx
- 4.1 夯实法治基础 教学设计-2023-2024学年统编版九年级道德与法治上册.docx
- 3.1 光的色彩 颜色 电子教案 2023-2024学年苏科版为了八年级上学期.docx
- 小学体育与健康 四年级下册健康教育 教案.docx
- 2024-2025学年初中数学九年级下册北京课改版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中科学七年级下册浙教版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学美术二年级下册人美版(常锐伦、欧京海)教学设计合集.docx
文档评论(0)