简易劳务施工合同.docx

简易劳务施工合同

合同编号：__________

合同各方：

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供劳务施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程规模：________________

1.5工程总价款：________________

二、劳务施工服务

2.1乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的劳务施工服务，包括但不限于：________________

2.2乙方应保证其提供的劳务施工服务符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

2.3乙方应按照甲方的施工计划和进度要求，确保按时完成工程。

2.4乙方应承担因提供劳务施工服务过程中造成的人身伤害、财产损失等一切法律责任。

三、合同价款及支付

3.1双方确认，本合同约定的工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

3.2甲方应在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。

3.3剩余的50%合同总价款，甲方应按照乙方的施工进度和质量，分阶段进行支付。具体支付方式及时间，双方另行协商确定。

四、工期

4.1双方确认，本工程的工期为：________________天。

4.2乙方应保证按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

5.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

代表（签名）：________________代表（签名）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.乙方资质证明文件

4.施工方案及施工组织设计

5.工程验收标准及方法

6.付款凭证及进度报告

7.变更协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。

3.甲方未按照约定提供施工条件，视为违约。

4.乙方施工质量不符合约定，视为违约。

5.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.劳务施工服务：指乙方按照甲方的要求，提供的与工程相关的施工劳动力和技术服务。

2.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

3.预付款：指甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付的合同总价款的50%。

4.违约金：指违约方应支付给守约方的违约赔偿金，计算比例为合同总价款的10%。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，采取措施保证工期顺利进行。

2.施工质量问题：乙方应及时整改，达到约定质量标准。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定，按时支付合同价款。

4.变更工程：双方可签订变更协议，明确变更内容和价款。

5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为工程项目业主，乙方为具备施工资质的劳务施工单位。

2.甲方需要乙方提供劳务施工服务，完成指定工程。

3.双方就工程范围、价款、工期等达成一致，签订本合同。

4.乙方按照甲方要求提供劳务施工服务，甲方按约支付合同价款。

5.工程完成后，双方进行验收，确认工程质量合格。