建设工程承包合同样本通用5篇.docxVIP

建设工程承包合同样本通用5篇

篇1

建设工程承包合同样本通用

合同编号：______日期：______

甲方（发包方）：_________（以下简称甲方）

法定代表人：__________联系地址：_________

乙方（承包方）：_________（以下简称乙方）

法定代表人：__________联系地址：_________

鉴于甲方希望由乙方承包建设工程项目，并按照双方约定的条件履行合同，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同订立

1.1本合同经乙方确认，依法成立并对双方具有法律约束力。

1.2本合同的附件是本合同的组成部分，并与本合同具有同等效力。任何与本合同有关的变更应当由双方签署书面协议确认。

第二条建设工程项目内容

2.1甲方将_______（项目名称）工程项目委托给乙方进行承包。

2.2具体工程范围包括但不限于设计、施工、监理、材料供应、设备租赁等，详细内容见项目工程招标文件。

第三条合同价格及支付方式

3.1本工程项目的总承包价为_________（大写），包括人工、材料、设备、管理费及利润等所有费用。

3.2支付方式为_______，具体付款时间及方式详见附件合同付款条款。

第四条工程期限

4.1本工程预计工期为_______（工作日/月/年），具体工期及里程碑见项目工程招标文件。

4.2如因不可抗力或特殊原因需要延长工期，应在合同约定的时间内申请并经甲方确认。

第五条赔偿责任

5.1乙方承诺在工程施工过程中应当遵守相关法律、法规和标准，如因乙方违反规定或施工不当造成甲方利益或第三方利益受损，乙方应当承担相应的赔偿责任。

5.2如因甲方迟延支付造成乙方损失，甲方应在_______（天数）内支付相应款项，逾期支付应计算逾期利息。

第六条保密义务

6.1双方应对合同过程中所知悉的对方商业秘密及处理过程信息等保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

6.2如因一方违反保密义务造成对方损失的，应当承担法律责任。

第七条争议解决

7.1本合同的履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。

7.2如协商不成，应提交_______（仲裁机构/法院）仲裁/诉讼解决。

第八条其他事项

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议予以修改本合同并具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收之日止。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________

日期：_________日期：_________

附件：合同付款条款、项目工程招标文件等。

篇2

建设工程承包合同样本通用

一、甲方：（委托人）______________住所：___________________

statutorypostale-Mail

法定代表人（或单位负责人）：______________职务：______________

联系电话：______________传真：______________E-mail：______________

乙方：（承包人）______________住所：___________________

statutorypostale-Mail

法定代表人（或单位负责人）：______________职务：______________

联系电话：______________传真：______________E-mail：______________

鉴于甲方有______________工程项目需委托乙方承建，双方本着合作、互惠、互利的原则，经友好协商，达成如下协议，并严格遵守。

一、工程名称：

二、建设工程的基本要求：

1.建设地点：______________；

2.工程规模：______________；

3.项目总投资：______________；

4.建设范围及标准：______________。

三、合同价格：

1.合同总价：______________元（大写：______________）；

2.支付方