- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
编号:__________
2024版建设工程石材施工合同
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2024版建设工程石材施工合同
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1合同双方主体
1.2合同相关术语定义
第二章:工程概述
2.1工程概况
2.2工程地点
2.3工程预算
第三章:石材施工范围及要求
3.1施工范围
3.2施工要求
3.3施工标准
第四章:合同价格及支付
4.1合同价格
4.2支付方式
4.3支付时间
第五章:工期及进度
5.1工期要求
5.2施工进度计划
5.3工期延误及延长
第六章:材料供应及质量控制
6.1材料供应
6.2材料质量要求
6.3材料检验
第七章:施工安全及环保
7.1施工安全措施
7.2安全事故处理
7.3环保要求及措施
第八章:质量管理及验收
8.1质量管理措施
8.2工程验收
8.3验收标准
第九章:合同变更及解除
9.1合同变更
9.2合同解除
第十章:违约责任及赔偿
10.1违约责任
10.2赔偿金额计算
第十一章:争议解决
11.1争议解决方式
11.2仲裁或诉讼地点及法院
第十二章:合同的生效、终止和解除
12.1合同生效条件
12.2合同终止条件
12.3合同解除条件
第十三章:其他条款
13.1保密条款
13.2广告及宣传
13.3不可抗力
第十四章:附件
14.1附件清单
14.2附件格式及内容
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1合同双方主体
甲方:_________
乙方:_________
1.2合同相关术语定义
石材:指用于建设工程的天然石材或人造石材。
施工:指根据本合同约定的施工范围和要求,乙方对甲方提供的石材进行加工、安装和其他相关工作。
第二章:工程概述
2.1工程概况
工程名称:_________
工程内容:_________
工程规模:_________
2.2工程地点
工程位于:_________
2.3工程预算
工程预算金额:_________
第三章:石材施工范围及要求
3.1施工范围
乙方负责对甲方提供的石材进行_________(具体施工内容)。
3.2施工要求
乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
3.3施工标准
乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工,确保施工质量。
第四章:合同价格及支付
4.1合同价格
本合同的总价为:_________(大写:_________元整)。
4.2支付方式
甲方支付乙方的款项采用_________(支付方式,如:银行转账、现金等)。
4.3支付时间
甲方应在本合同约定的工程验收合格后_________日内支付乙方合同款项。
第五章:工期及进度
5.1工期要求
乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。
5.2施工进度计划
乙方的施工进度计划如下:
(具体进度计划)
5.3工期延误及延长
如乙方因自身原因导致工期延误,应按照合同约定承担相应的违约责任。
第六章:材料供应及质量控制
6.1材料供应
甲方负责提供石材,并确保石材的质量符合本合同约定的要求。
6.2材料质量要求
(具体质量要求)
6.3材料检验
乙方对甲方提供的石材进行检验,如发现质量问题,应立即通知甲方予以更换或处理。
第八章:质量管理及验收
8.1质量管理措施
乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合合同约定的要求。
8.2工程验收
工程验收分为初步验收和最终验收,由甲方组织,乙方配合进行。
8.3验收标准
工程验收标准按照_________(引用相关标准或规范)执行。
第九章:合同变更及解除
9.1合同变更
合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
9.2合同解除
合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。
第十章:违约责任及赔偿
10.1违约责任
违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
10.2赔偿金额计算
赔偿金额根据实际损失金额和违约方的责任程度确定。
第十一章:争议解决
11.1争议解决方式
双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼。
11.2仲裁或诉讼地点及法院
仲裁或诉讼地点为_________(具体地点),法院为_________(具体法院)。
第十二章:合同的生效、终止和解除
12.1合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2合同终止条件
合同终止条件如下:
(具体终止条件)
12.3合同解除条件
合同解除条件如下:
(具体解除条件)
第十三章:其他条款
13.1保密条款
双
您可能关注的文档
- 2024版简易技术服务合同.docx
- 2024版简易借款协议.docx
- 2024版简易劳务分包的合同范本.docx
- 2024版简易劳务分包合同范本一页.docx
- 2024版建设工程避雷工程施工合同.docx
- 2024版建设工程承揽施工合同书.docx
- 2024版建设工程合同计价方式之单价合同.docx
- 2024版建设工程监理合同管理.docx
- 2024版建设工程借款合同书标准范本.docx
- 2024版建设工程借款合约书.docx
- 第十一章 电流和电路专题特训二 实物图与电路图的互画 教学设计 2024-2025学年鲁科版物理九年级上册.docx
- 人教版七年级上册信息技术6.3加工音频素材 教学设计.docx
- 5.1自然地理环境的整体性 说课教案 (1).docx
- 4.1 夯实法治基础 教学设计-2023-2024学年统编版九年级道德与法治上册.docx
- 3.1 光的色彩 颜色 电子教案 2023-2024学年苏科版为了八年级上学期.docx
- 小学体育与健康 四年级下册健康教育 教案.docx
- 2024-2025学年初中数学九年级下册北京课改版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中科学七年级下册浙教版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学美术二年级下册人美版(常锐伦、欧京海)教学设计合集.docx
文档评论(0)