级配碎石施工合同工程变更.docxVIP

级配碎石施工合同工程变更

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

二、合同工期

2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。

2.2施工方如需延期，应提前__天向业主提出申请，并经业主批准。延期天数最多不超过__天。

三、质量标准

3.1工程质量应符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。

3.2施工方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术要求进行施工，确保工程质量。

3.3工程验收合格后，施工方应按照业主的要求进行工程保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期不少于__年。

四、合同价款及支付

4.1工程总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

4.2业主分期向施工方支付合同价款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后__天内，业主支付合同总价款的__%；

（2）工程进度达到__%后，业主支付合同总价款的__%；

（3）工程验收合格并办理完移交手续后，业主支付合同总价款的__%。

4.3施工方开具等额的正规发票，业主按照相关规定予以报销。

五、合同的履行

5.1施工方应按照合同约定的工期、质量标准、施工内容等要求，组织施工。

5.2施工方应遵守国家的法律法规，严格执行施工现场的管理和安全生产规定，确保施工安全。

5.3施工方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。

5.4业主应按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的相关资料和条件，协助施工方完成施工。

5.5业主有权对施工过程进行监督检查，施工方应积极配合。

六、违约责任

6.1施工方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的__%。

6.2业主未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。

6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完移交手续后终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.级配碎石施工合同工程变更协议

2.工程设计图纸和技术要求

3.施工方案和施工组织设计

4.工程验收标准和方法

5.施工安全防护措施方案

6.环保措施方案

7.工程进度计划和付款申请表

8.工程变更申请表

9.违约金计算公式和相关依据

10.争议解决方式及管辖法院确定文件

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。

2.施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。

3.业主未按照合同约定支付合同价款，属于违约行为。

4.双方因不可抗力导致不能履行合同，不属于违约行为，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

三、法律名词及解释：

1.级配碎石施工：指按照设计要求，使用级配碎石材料进行的路面基层施工。

2.工程变更：指在合同履行过程中，由于设计要求变更、施工现场条件变更等原因，导致合同内容发生变更。

3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的违约赔偿金。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：提前制定应急预案，合理调整施工计划，增派施工人员或设备，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：加强质量监管，严格执行施工工艺和质量标准，发现问题及时整改。

3.付款问题：按照合同约定的付款方式和时间，及时向业主提交付款申请，并提供相关证明材料。

4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类道路、桥梁、隧道等基础设施建设中的级配碎石施工工程。

2.适用于城市扩建、改造项目中，需要对原有路面进行级配碎石施工的情况。

3