建设工程技术合同范本6篇.docxVIP

建设工程技术合同范本6篇

篇1

建设工程技术合同范本

甲方（委托方）：乙方（承包方）：

为了明确双方权利和义务，保障合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，现就有关建设工程技术合同事宜达成如下协议：

第一条合同的目的

甲方委托乙方承担_______（工程名称）、（工程地点）等工程建设任务，并要求质量符合国家标准和设计要求。

第二条合同的内容

（一）本合同约定的工程包括：

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程概况：____________

（二）承包方式：__________

（三）工程总造价：_______元，其中人工费、材料费、机械使用费、施工设备及技术费、利润及其他费用等计入造价范围。

（四）工程开工日期：__________

（五）工程竣工日期：__________

第三条工程质量要求

1.工程应符合国家相关标准和规范要求，施工应按照设计图纸及规范要求进行，确保工程质量稳定和安全。

2.工程质量保证期限为____年。

第四条价格及支付方式

1.工程总价为_______元，其中分期付款，具体时间为：

（1）工程开工后______%的款项支付，款项金额_______元；

（2）工程完成______%的款项支付，款项金额_______元；

（3）工程竣工后______%的款项支付，款项金额_______元。

2.甲方支付的款项不得晚于合同规定的付款日期，如逾期支付，需支付相应违约金。

第五条工期延误责任

1.如乙方未按合同约定的时间完成工程，并经甲方书面催告后仍未按照约定时间完成工程的，乙方应按照合同规定支付给甲方违约金。

2.工期延误的赔偿标准为每延迟1天支付____%的违约金，最高不超过总工程款的____%。

第六条变更、停工及解除合同

1.如需对合同内容进行任何变更，需双方协商一致并签署书面变更协议，变更后的内容具有同等法律效力。

2.若因不可抗力等原因导致工程停工，应及时通知对方，并就具体情况协商解决方案。

3.若双方严重违反合同规定，影响工程进度和质量，对方可提出解除合同请求，并根据具体情况进行协商解决。

第七条法律适用和争议解决

1.本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国法律。

2.若因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

1.本合同自签订之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

合同经双方委托代表签字确认后生效。

篇2

建设工程技术合同范本

第一部分合同订立

甲方（甲方单位名称、法定代表人姓名、职务、联系方式）、乙方（乙方单位名称、法定代表人姓名、职务、联系方式）经友好协商，本着平等、自愿、公平的原则，共同签订本合同，并遵守以下约定：

第二部分合同信息

1.项目名称：xxx工程

2.项目地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号

3.合同金额：xxx万元人民币

4.工程内容：详细描述工程的具体内容、范围、工程量等

5.工程进度：具体列出工程的进度计划，工程完成验收时间等

6.资金支付：分期支付方式和支付金额、时间节点等

第三部分合同内容

1.甲方责任

1.1提供建设工程相关资料和信息；

1.2安排项目管理人员协助乙方完成工程；

1.3按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任

2.1依据设计要求和相关法律法规，按时、保质、保量完成工程；

2.2严格执行施工管理计划，确保工程进度；

2.3提供合格的施工人员和设备，保障工程施工质量；

2.4做好工程建设过程中的安全管理工作。

3.变更和索赔

3.1双方如需对工程内容进行变更，需书面协商一致；

3.2工程变更引起的成本增减，由变更方按照实际情况承担。

4.担保和保证

4.1乙方应对工程质量承担10年的质量担保责任；