厂房建筑施工合同维权.docx

厂房建筑施工合同维权

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

一、工程概况

1.1本项目位于____________________（具体位置），占地面积约为____________________平方米，建筑面积约为____________________平方米。

1.2本项目的建设内容为：____________________（详细建设内容）。

1.3本项目的施工范围包括但不限于：____________________（具体施工范围）。

1.4本项目的施工工期为：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

二、合同价格

2.1本项目的施工合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括：

（1）建筑工程施工费：人民币____元（大写：____________________元整）；

（2）设备采购及安装费：人民币____元（大写：____________________元整）；

（3）材料采购费：人民币____元（大写：____________________元整）；

（4）其他费用：人民币____元（大写：____________________元整）。

2.2乙方应按照合同约定的施工范围和质量标准完成施工任务，如有增减工程，按实际情况据实结算。

2.3甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有逾期支付，应按同期银行贷款利率支付违约金。

三、施工质量与验收

3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应按合同约定承担违约责任。

3.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余合同价款。

四、违约责任

4.1乙方如未能按照合同约定的质量、工期完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×违约利率。

4.2甲方如未能按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×违约天数×违约利率。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：________________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方授权委托书

4.乙方资质证书复印件

5.工程项目批准文件

6.设计图纸和技术要求

7.主要建筑材料、构配件和设备的技术参数和合格证书

8.施工组织设计

9.工程量清单

10.合同价款支付凭证

11.工程验收报告

12.工程保修书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的质量、工期完成施工任务，视为违约。

2.乙方擅自变更设计图纸或施工范围，视为违约。

3.乙方未能按照合同约定的时间节点完成相应工作，视为违约。

4.甲方未按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，视为违约。

5.甲方擅自变更设计图纸或施工范围，视为违约。

6.甲方未能按照合同约定的时间节点提供施工条件，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的发包方，负责委托乙方进行工程施工。

2.乙方：指合同中的承包方，负责按照甲方要求完成工程施工。

3.合同价款：指双方约定的完成本项目所涉及的费用。

4.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金。

5.工程验收：指项目完成后，甲乙双方按照约定标准进行的质量检查。

6.保修期：指工程交付使用后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，顺延工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：立即停工，由乙方负责修复缺陷，并承担修复费用。如严重影响到工程安全，甲方有权要求拆除重做。

3.设计变更：

解决办法：双方协商一致后进行设计变更，并签订补充协议。

4.付款争议：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。如甲方逾期支付，应支付违约金。

5.施工条件不满足：

解决办法：甲方应按照合同约定的时间节点提供施工条件。如甲方未能提供，甲方应支付违约金，顺延工期。

五、所有应用场景：

1.甲方为厂房建筑项目的业主，乙方为具备相关资质的施工单位。

2.甲方委托乙方进行厂房建筑施